Договор изготовления и поставки продукции

Договор на изготовление и поставку полиграфической продукции

договор изготовления и поставки продукции

3.1. Стоимость контракта согласно Протоколу согласования цены (Приложение 3) и Калькуляции (Приложение 4), являющимися неотъемлемыми частями настоящего контракта, составляет _______ рублей ____ коп., включая НДС 18% — _______ рублей ___ копеек. Стоимость работ включает расходы Поставщика на доставку продукции Поставщиком.

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик выполняет работы по изготовлению бланков разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов по дорогам общего пользования Российской Федерации в международном и межрегиональном (местном) сообщении и разовых бланков специальных разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по федеральным дорогам общего пользования (далее — полиграфическая продукция).

Договор поставки печатной продукции

6.1.

При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

5.3. Если какое-либо из условий или положений настоящего Договора или применение его к какому-либо лицу или обстоятельству в какой-либо степени окажется недействительным или лишенным исковой силы, то это не будет влиять на остальные условия и положения настоящего Договора, а также на применение его к лицам и обстоятельствам, за исключением тех, в отношении которых они являются недействительными или лишенными исковой силы.

Образец заключаемого типового договора

ООО “РПФ НИК”, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Кожокару В.В., действующего на основании Устава, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

В случае если стороны отказались от исполнения настоящего договора, Исполнитель возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты в течение 3 дней со дня истребования Заказчиком. Если Исполнитель выполнил работу частично, он возвращает Заказчику полученную сумму предоплаты за вычетом стоимости продукции произведенной и принятой по товарным накладным.

Интересное:  Служба занятости сколько платят в 2019 году

Если Заказчик не предоставил Типографии сведений о способе упаковки и маркировки готовой продукции, Типография имеет право производить упаковку и маркировку по своему усмотрению, с учетом того, что упаковка должна обеспечивать надлежащую сохранность продукции при транспортировке автомобильным транспортом и хранении на складе.

1.3. Спецификации и другие документы, подписанные и заверенные печатями сторон, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, а также предъявление письменных претензий об уплате неустойки, письма и другие документы, переданные по факсимильной связи, имеют силу оригинала. Стороны обязуются подтверждать получение документов, переданных по факсимильной связи, в день получения копии документа. Подтверждение получения документа производится по факсимильной связи.

Договор на изготовление печатной продукции

5.7 Все расходы, вызванные изменениями в заказе после подписания договора по инициативе Заказчика, включая вызванный этим вынужденный простой машины, будут отнесены на счет Заказчика. К последующим изменениям относится также повторная печать пробного тиража, вызванная незначительными отклонениями от оригинала по инициативе Заказчика.

4.1 При приемке Тиража по качеству образцами служат утвержденные уполномоченным представителем Заказчика отпечатанные контрольные листы Тиража и сигнальный экземпляр издания. Заказчик принимает на утверждение отпечатанные контрольные листы Тиража и/или сигнальный экземпляр издания в сроки, указанные в Спецификации.

Типовой Договор на изготовление полиграфической продукции

ООО «Август Борг», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Зам. генерального директора ______________, действующего на основании Доверенности №1 от 05.03.12 г., с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

3.1. Сдача по каждому Техзаданию настоящего Договора оформляется Актом сдачи-приемки работ, а факт передачи Продукции Заказчику – накладной и счетом-фактурой. 3.2. Датой поставки всей либо части Продукции является дата накладной (накладных) о передаче Продукции представителю Заказчика. 3.3.

Исполнитель обязуется устранить недостатки Продукции в оговоренный сторонами срок, но не более срока сдачи Продукции, указанного в соответствующем Техническом задании п.1.3., после получения Акта сдачи-приемки работ с выявленными недостатками за свой счет, в случае вины Исполнителя. 3.4.

В случае недопоставки части продукции Заказчику, но не более 4 (четырех) % от общего количества, Исполнитель возвращает последнему сумму в размере недопоставленной Продукции.

В случае недопоставки части продукции Заказчику более 4 (четырех) % от общего количества, Исполнитель обязуется восполнить недопоставленное количество Продукции Продукции в оговоренный сторонами срок, но не более срока сдачи Продукции, указанного в соответствующем Техническом задании п.1.3., после получения Акта сдачи-приемки работ с выявленным количеством недопоставленной Продукции.

Интересное:  Днс сургут уцененные товары

2.14. Поставка изготовленной Продукции производится по соглашению Сторон либо путем ее доставки Поставщиком за счет Заказчика по адресу, указанному Заказчиком, либо путем Выборки (самовывоза) Заказчиком Продукции со склада Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента изготовления.

2.16. По каждой партии продукции уполномоченными представителями Заказчика и Поставщика производится приемка продукции по накладным и ее проверка по количеству упаковок, качеству и ассортименту. В случае обнаружения при приемке Продукции ненадлежащего качества либо недостачи Продукции ответственными представителями Заказчика и Поставщика составляется и подписывается двухсторонний акт.

Договор № на изготовление полиграфической продукции (2)

6.1.

За нарушение подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1. договора, и за нарушение Заказчиком сроков оплаты указанных в п. 4.2. договора, сторона, права которой нарушены, вправе взыскать с виновной стороны пеню в размере 0,1 % от стоимости выполнения работ по соответствующей заявке за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости работ.

6.9. Стороны гарантируют, что обладают всеми правами и полномочиями для заключения настоящего договора и выполнения принимаемых на себя обязательств что они не заключили соглашений с третьими лицами которые были бы несовместимы с положениями настоящего договора или смогли бы ограничить или воспрепятствовать использованию предоставляемых по нему прав и , что эти права не станут предметом каких-либо ограничений.

Договор поставки собственной продукции и товаров (долгосрочный) (примерная форма), Договор (форма) от 30 декабря 2014 года

договор изготовления и поставки продукции

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примерная форма

г.________________ «__»____________ ____ г.

(наименованиеюридического лица), именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице(должность, фамилия, имя, отчество), действующ__ наосновании (Устава), с одной стороны, и (наименованиеюридического лица), именуем__ в дальнейшем «Покупатель», в лице(должность, фамилия, имя, отчество), действующ__ наосновании (Устава, положения), с другой стороны, заключилинастоящий Договор о нижеследующем.

1.Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуетсяв обусловленные настоящим Договором сроки передать производимую импродукцию и товары, указанные в п.1.2 настоящего ДоговораПокупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить переданныеему продукцию и товары.

1.2.

Поставщикосуществляет поставку Покупателю следующей продукции собственногопроизводства: (указать наименование продукции).

1.3. Поставщикосуществляет поставку Покупателю следующих товаров: (указатьнаименование товаров).

1.4.

В течение срокадействия настоящего Договора Поставщик осуществляет поставкуПокупателю продукции и товаров в следующем количестве:

1.4.1. Продукциюсобственного производства:

-(наименование продукции) в количестве ____________;

-(наименование продукции) в количестве ____________.

1.4.2.

Товары:

-(наименование товаров) в количестве ____________;

-(наименование товаров) в количестве ____________.

1.5. Продукция и товары,поставляемые по настоящему Договору, в дальнейшем именуются»товары».

2.Ассортимент и сроки поставки

2.1. Поставщикосуществляет поставку товаров партиями в пределах количества,установленного п.1.4 настоящего Договора, в следующие сроки:

2.1.1. Первая партиясостоит из следующих товаров:

-(наименование) в количестве ____________;

-(наименование) в количестве ____________.

Поставка первой партиитоваров осуществляется в срок ____________.

2.1.2.

Вторая партиясостоит из следующих товаров:

-(наименование) в количестве ____________;

-(наименование) в количестве ____________.

Поставка второй партиитоваров осуществляется в срок ____________.

2.2.

Поставщик,допустивший недопоставку товаров в отдельном периоде поставки,обязан восполнить недопоставленное количество товаров в течение____________ с даты получения соответствующего требованияПокупателя.

2.3. Ассортимент товаров,недопоставка которых подлежит восполнению, определяется соглашениемСторон.

При отсутствии такого соглашения Поставщик обязанвосполнить недопоставленное количество товаров в ассортименте,установленном для того периода, в котором допущенанедопоставка.

2.4. Поставка товароводного наименования в большем количестве, чем предусмотрено п.2.

1настоящего Договора, не засчитывается в покрытие недопоставкитоваров другого наименования, входящих в тот же ассортимент, иподлежит восполнению, кроме случаев, когда такая поставкапроизведена с предварительного письменного согласия Покупателя.

2.5. Покупатель вправе,уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставкакоторых просрочена. Товары, поставленные до получения Поставщикомуведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.

3.Порядок поставки

3.1. Поставка понастоящему Договору осуществляется Поставщиком путем доставкитоваров Покупателю (или: получателям — (полное наименованиеполучателей, ИНН, ОГРН, адрес, отгрузочные реквизиты)).

Вариант: Покупатель даетПоставщику указания об отгрузке (передаче) товаров получателям(отгрузочные разнарядки) не менее чем за ____________ дней доотгрузки (передачи).

В отгрузочной разнарядке должны быть указаныотгрузочные реквизиты получателя, наименование, комплектность,качество, количество продукции и товаров, даты составления иотправки разнарядки Поставщику, (иные сведения). Количествоподлежащей отправке продукции и товаров по одной разнарядке недолжно быть менее ____________ и более ____________ единицпродукции и (или) товара. Соответствующая партия по количеству,качеству и комплектности должна соответствовать требованиям,указанным в разнарядке.

НепредставлениеПокупателем отгрузочной разнарядки в установленный срок даетПоставщику право либо отказаться от исполнения Договора, либопотребовать от Покупателя оплаты продукции и товаров. Кроме того,Поставщик вправе потребовать возмещения убытков, причиненных всвязи с непредставлением отгрузочной разнарядки.

3.2.

Доставка товаровосуществляется Поставщиком автомобильным (железнодорожным,авиационным, водным) транспортом до места ________________ наследующих условиях: ________________.

3.3. Стоимость доставкивключена в цену товара, установленную п.6.1 настоящегоДоговора.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493651282

Договор на изготовление и поставку товара — Советы юриста — АНГАРД.РФ

договор изготовления и поставки продукции

г. _________

«__» ______ 20__г.

______________, далее именуемое «Покупатель», в лице __________________, действующего на основании ______, с одной стороны, и ______________, далее именуемое «Продавец», в лице __________, действующей на основании _____, с другой стороны (далее по тексту – Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю изготовленную по заданию Покупателя ________________ (далее – «Товар»), а Покупатель в соответствии с условиями Договора обязуется принять и оплатить выполненную работу и поставленный Товар.

1.2. Качественные характеристики Товара, его вид, количество, комплектность, комплектация, а также сроки выполнения работы ___________________.

2.1. Обязанности Продавца:

2.1.1. Выполнить все работы по изготовлению Товара надлежащего качества, в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать работу Заказчику в установленный срок.

2.1.2. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.1.2. Обеспечить доставку Товара и вручение его Покупателю своими силами и за свой счет.

2.2. Права Продавца:

2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления Мебели.

2.2.2. Привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Продавец несет перед Покупателем всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

2.3. Обязанности Покупателя:

2.3.1. ________________

2.3.2. Принять выполненные работы и Товар в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2.3.3. Оплатить выполненные работы и поставленный Товар в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.

2.4. Права Покупателя:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Продавцом, не вмешиваясь в его деятельность.

2.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Продавец не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

2.4.3. Назначить Продавцу разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. При неисполнении Продавцом в назначенный срок этого требования Покупатель вправе отказаться от настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Продавца, а также потребовать возмещения убытков.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОСТАВКИ

3.1. За выполненные работы, указанные в пункте 1.1 Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу _______________

3.2. Продавец вправе требовать увеличения цены работы, а Покупатель – ее уменьшения лишь в случаях, предусмотренных законом.

3.3. За поставку Товара, изготовленного Продавцом согласно условиям настоящего Договора, Покупатель обязуется выплатить Продавцу ________

3.4. Стоимость работ и поставки Товара может быть изменена только по соглашению Сторон.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ТОВАРА

4.1. Покупатель обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения Договора.

4.2. Покупатель обязан в течение __________ с момента окончания работ Продавцом осмотреть и принять выполненную работу с участием Продавца. Работы считаются принятыми с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи работ.

4.3. Передача Товара в соответствии с условиями настоящего Договора производится в ________________.

4.4. Переход риска утраты или повреждения Товара определяется в соответствии с требованиями гражданского законодательства, действующего на территории России.

4.5. Перевозка Товара до места передачи осуществляется автотранспортом Продавца, его силами и за его счет.

4.6. Продавец передает Покупателю Товар в течение _______________. Товар считается принятым с момента подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

5.1. В течение ____________ с момента подписания Договора Покупатель выплачивает Продавцу аванс в размере _____________________.

5.2. Окончательный расчет производится с Продавцом по факту приемки Товара не позднее _____________ после подписания Сторонами акта приемки-передачи товара.

5.3. Расчеты с Продавцом осуществляются в безналичном порядке путем перечисления соответствующих сумм на его расчетный счет.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой Стороне причиненные таким нарушением убытки.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Пример заполнения заявления на регистрацию ип

6.2. Продавец несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц, и в этом случае обязан возместить Покупателю причиненные последнему убытки.

6.3. В случаях когда работы выполнены Продавцом с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, не позволяющими использовать помещение по назначению, Покупатель вправе по своему выбору:

6.3.1. Потребовать от Продавца безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

6.3.2. Потребовать от Продавца соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.3.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Продавца.

6.4. Продавец вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Покупателю причиненных просрочкой исполнения убытков.

6.5. Если отступления в работе от условий настоящего Договора или иные недостатки результата работы в установленный Покупателем срок не были устранены либо являются неустранимыми и существенными, Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

6.6. Требования, связанные с недостатками работы, могут быть предъявлены Покупателем при условии, что они были обнаружены в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет ____ и начинается с ______________.

6.7. За просрочку выполнения работ Продавец уплачивает Покупателю штраф в размере ____________ от стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего Договора.

6.8. За просрочку передачи Товара Продавец уплачивает Покупателю пени в размере ________ от стоимости Товара, указанной в пункте 3.3 настоящего Договора.

6.9. При просрочке оплаты Покупатель обязан уплатить Продавцу пени в размере ______ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.10. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.

7.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______ и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

8.2.1. По письменному соглашению Сторон.

8.2.2. В одностороннем порядке при отказе одной из Сторон от настоящего Договора в случаях, когда возможность такого отказа предусмотрена законом или настоящим Договором.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, должны разрешаться путем переговоров.

9.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством, в __________.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством России.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по факсу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

10.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Покупатель:

Продавец:

Источник: https://xn--80aaif6bu.xn--p1ai/obrazcy-dokumentov/dogovory-kupli-prodazhi-meny-arendy-i-dr/dogovory-postavki/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-tovara/

Договор поставки продукции (изделий)

договор изготовления и поставки продукции
Тип документа: Договор поставкиДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания. Размер файла документа: 8,0 кб

Договор поставки – это регулятор взаимоотношений поставщика и покупателя.

Объектом договора выступает продукция различного предназначения. В договоре устанавливаются две основные составляющие: стоимость услуги и срок ее выполнения.

Кроме того, здесь учитывается задействованность каждой из сторон и их ответственность друг перед другом.

В договоре должны найти свое отражение:

  • обязанности поставщика – изготовить и поставить заказанный товар в срок;
  • обязанности покупателя – принять товар и оплатить его, убедившись в качестве;
  • разрешение поставщику перепроверять ту продукцию, которую покупатель счел некачественной, забракованной. В случае действительно такого нарушения покупатель должен возвратить поставщику в обозначенный срок эту продукцию.

Ответственность по договору

Договор определяет, в чем состоит имущественная ответственность и что следует за ее нарушение. Если имеет место недопоставка продукции или ее просрочка, отвечает за это поставщик, выплачивая покупателю регулируемую договором неустойку – фиксированный процент от стоимости всей продукции. Если же продукция некачественная или не соответствует техническим характеристикам, поставщику предстоит выплатить штраф покупателю. Размер штрафа прямо пропорционален плохому качеству такой продукции.

Посмотретьвсе страницы

в галерее

Посмотретьвсе страницы

в галерее

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. 1. На основании согласованного графика поставок от «» года. Поставщик обязуется изготовить и поставить в гогду, а Покупатель принять и оплатить в количестве и сроки согласно графику, приложенному к настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. Поставщик, по согласованию с Покупателем, имеет право досрочно отгрузить изделия. Продукция, поставленная досрочно, засчитывается в счет изделий, подлежащих поставке в следующем сдаточном периоде.

2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать .

3. ЦЕНЫ И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Поставляемая по настоящему договору продукция оплачивается по ценам прейскуранта №, утвержденного по согласованной цене со сроком действия до «» года.

3.2. Тара и упаковка в цену поставляемых изделий не входят и оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту.

3.3. Сумма поставки по настоящему договору составляет рублей копеек.

4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ

4.1. Отгрузка производится транспортом грузовой скоростью. Поставка продукции иногородним получателям осуществляется в порядке централизованной доставки автомобильным транспортом.

4.2. Минимальной нормой отгрузки является .

5. ТАРА И УПАКОВКА

5.1. Продукция должна упаковываться в тару, отвечающую требованиям ГОСТов или технических условий и обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении.

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Расчеты за поставляемую продукцию производятся путем .

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор вступает в силу с «» года и действует до «» года.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Заказчик обязан для изготовления изделий в срок оформить передачу «Поставщику» фондов на или отгрузить наличия в сроки, ассортименте и количестве согласно прилагаемой к договору спецификации, которая является его неотъемлемой частью. В случае задержки выделения фондов или передачи сроки поставки изделий по договору отодвигаются на соответствующий период.

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством РФ.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Покупатель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9

Договор на поставку сырья в 2019 году — образец, молока, для производства, с использованием давальческого

договор изготовления и поставки продукции

Основным аспектом хозяйственной деятельности выступает приём и поставка товаров. Правильное осуществление этого процесса поможет наладить ведение своего дела.

С развитием рыночных отношений появилась надобность в использовании договоров поставки. Это достаточно распространённый вид обязательств, который используют предприниматели.

Данное соглашение охватывает значительную часть товарооборота хозяйственной деятельности предпринимателей.

Из-за такого активного использования данной процедуры стоит подробнее рассказать об её основных аспектах, а также рассмотреть особенности составления договора и некоторые нюансы, которые касаются этой темы.

Общие моменты

Договор поставки — это хозяйственный договор, который является разновидностью соглашения о купле-продаже.

В соответствии с ним продавец (поставщик) обязуется передать товар или сырьё в собственность покупателю в установленные договором сроки.

Последний, в свою очередь, должен принять товар и уплатить за него определённую сумму. Этот вид договора имеет ряд особенностей, которые и отличают его от остальных:

В роли поставщика может выступать только то лицо Которое осуществляет предпринимательскую деятельность
Поставщики должны предоставлять качественный продукт собственного производства Или заниматься закупками профессионально
Покупатель использует полученные товары с целью осуществления предпринимательской деятельности Но она не должна относиться к личным или семейным вопросам

Таким образом, стоит отметить, что договор поставки — это соглашение между юридическими лицами, которые совершают предпринимательскую деятельность.

Его целью является установление стабильных отношений между сторонами. Заключение соглашения для поставки товаров спортивным, религиозным и другим некоммерческим организациям недопустимо.

Основные понятия

Существенным отличием между договором купли-продажи и поставки является то, что существует разрыв между периодом его подписания и поучения товара со стороны покупателя (в случае с последним).

Этот срок прописывается в договоре и устанавливается в соответствии с желаниями обеих сторон.

Также важной отличительной чертой является длительный срок осуществления взаимоотношений между сторонами.

То есть товар поставляется не за один раз, а в течение некоторого времени, которое также обсуждается между поставщиком и покупателем и прописывается в договоре.

Такой способ поставки может быть обусловлен, например, технологией производства продукта.

Сторонами соглашения являются юридические лица, а также индивидуальные предприниматели, которые прошли этап государственной регистрации.

Это достаточно важный аспект, поэтому перед составлением договора следует проверить все необходимые документы каждой из сторон, чтобы в будущем это не стало проблемой, а договор не оказался недействительным.

В таком случае, если произойдёт конфликт, его разрешение может быть под вопросом. Поэтому договора нужно подписывать с уже проверенными людьми или, как минимум, интересоваться их компетентностью в данной сфере.

Назначение документа

Составление договора поставки, как и любого другого, выступает гарантией для обеих сторон. В случае несоблюдения его условий можно обратиться к определённым пунктам, в которых указана информация о ненадлежащем выполнении обязательств.

Если такой способ не поможет решить спор, то можно обратиться в суд и на основании его решения получить желаемый результат.

Также в договоре прописаны все основные условия проведения поставки, а это значит, что каждая сторона знает о своих обязательствах перед другой.

В нём чётко указаны сроки, цена и другие пункты, которые подлежат обязательному выполнению.

Также договор и сопутствующие документы выступают подтверждением законности сделки и в случае непредвиденной ситуации их можно предъявить в качестве доказательства.

Договор является неотъемлемой частью проведения сделки между поставщиком и покупателем.

Самый простой способ избежать возможных конфликтных ситуаций или предопределить способы их разрешения — это его правильное составление.

Поэтому не стоит пренебрегать этой частью, чтобы в будущем не обзавестись лишними проблемами.

Правовые аспекты

Данный вопрос на законодательном уровне регулирует Гражданский кодекс Российской Федерации.

Стоит отметить, что в случае с соглашением о поставке действует некоторая очередность при использовании нормативных актов.

Сначала применяются специальные правила о поставке, при их отсутствии — общие положения о купле-продаже, далее — общие положения о гражданско-правовом договоре, об обязательствах и сделках.

Что касается ГК РФ, то данной теме посвящён параграф 3, а именно таким вопросам:

  • определение понятия договора поставки;
  • урегулирование разногласий при заключении сделки;
  • периоды совершения поставки и порядок осуществления;
  • доставка и восполнение недопоставки товаров;
  • приёмка товара и осуществления расчётов;
  • последствия поставки товаров ненадлежащего качества и некомплектных;
  • права покупателя;
  • расторжение договора.

Как выглядит стандартный договор на поставку сырья

Перед тем как составлять договор необходимо, чтобы обе стороны были удовлетворены условиями сделки. Для начала, возможно, стоит составить макет договора (поставки химического сырья, к примеру).

Предварительное составление поможет избежать разногласий. Бланк договора на поставку сырья можно скачать здесь.

Также важно помнить о правильном составлении всех пунктов договора, поскольку неправильная формулировка может стать предметом спора.

Если же у вас нет уверенности в правильности заполнения, то за помощью стоит обратиться к специалисту.

Существенные условия

К существенным условиям договора поставке относятся:

Предмет соглашения Это основные данные о товаре: наименование, качество и количество). В нём должны быть чётко прописаны эти сведения, а также предоставлена информации о документах на соответствие с которыми нужно проверить продукцию
Срок договора Это информация об установленных периодах, во время которых будет осуществляться поставка товара. Если эта информация не указана в соглашении, то оно является недействительным

Помимо основных условий договора есть и дополнительные, которые тоже важны при его составлении, а именно:

  • порядок осуществления оплаты за продукцию ( цена и расчёты). Этот вопрос регулируется желаниями обеих сторон, т. е. это может быть единовременный платёж, с предоставлением аванса или оплата по периодам;
  • периоды поставки продукции (сырья), а также ответственность за просрочку;
  • страхование товара;
  • порядок передачи продукции от одной стороны к другой.

Образец заполнения

Договор поставки обязательно оформляется в письменном виде. Он считается заключённым в том случае, если существенные условия были прописаны.

Также существуют некоторые отличия между соглашениями по поставке разных видов продукции, однако они незначительны.

Как минимум меняется предмет договора. Этот момент более детально можно будет рассмотреть на последующих примерах.

Молока

Для начала пишется номер договора, а также основные сведения о сторонах сделки. Когда проводится составление договора на поставку молочной продукции, то в нём указываются такие пункты:

  • предмет соглашения (в данном случае это молоко);
  • сроки и порядок поставки (указывается объём продукции, подробности о сроках поставки и некоторые особенности, например, где производится выгрузка, как производить отказ и т.д.);
  • стоимость товара и расчёты;
  • качество продукции (указываются документы, которым оно должно соответствовать, а также план действий при обнаружении проблем с качеством);
  • тара;
  • ответственность сторон и действия при форс-мажорных обстоятельствах ;
  • прочие условия (если не относятся ни к одному из вышеуказанных пунктов);
  • приложения (перечень прилагающихся документов);
  • юридические адреса и подписи сторон.
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Договор на оказание транспортных услуг

Вторсырья

Вначале также указывается номер договора, город, дата и данные о сторонах (название предприятий и ФИО представителей).

Названия пунктов такие же самые как и в случае с молоком, однако изменения имеются в предмете договора, поскольку в данном случае указывается перечень материалов.

Также не стоит забывать о пункте «Приложения». В нём прописаны документы, которые относятся к данному договору.

договор поставки — как составить

То есть, основные пункты договора одинаковые, но их наполнение и определяет сферу действия соглашения.

Поэтому для разных видов товаров должны быть соответствующие формулировки (например, договор поставки сырья для производства, должен соответствовать заданному предмету соглашения).

Подача жалобы

В случае, если условия договора не были соблюдены одной из сторон, то каждая из них может обратиться в суд для решения данного дела.

Но до этого стоит попробовать прийти к соглашению в досудебном порядке (это условие можно прописать в договоре), а именно отправить претензию поставщику/покупателю.

Если же этот способ не помогает, то не остаётся ничего, как подать жалобу в суд. Для этого нужно написать заявление и прикрепить к нему подтверждающие документы.

Также в данной теме существует понятие расторжения договора в одностороннем порядке. Этот вопрос регулирует статья 523 Гражданского кодекса.

Если с использованием давальческого

Давальческое сырьё — это сырьё, которое заказчик с третьей стороной поставляет изготовителю. Этот момент обязательно указывается в предмете договора.

Все остальные пункты соответствуют вышеуказанным, однако добавляются такие пункты как:

  • порядок поставки и приёмки товара;
  • ответственность за нарушение патентных прав третьих лиц;
  • конфиденциальность.

Таким образом, определены основные моменты, которые нужно учитывать при составлении соглашения поставки сырья, неважно, какой стороной в соглашении вы выступаете.

Но учитывая свободу соглашения, можно включить в него собственные дополнительные условия, которые не запрещаются законом и не нарушают права другой стороны.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-na-postavku-syrja/

Образец договора изготовление продукции

договор изготовления и поставки продукции

НДС 18%: 45 406,83 руб. 2. Порядок и условия оплаты 2.1. Оплата суммы договора производится путем перечисления денежных средств на расчётный счет Исполнителя в размере 20% от суммы договора, а именно 59 533,40 руб.

не позднее 3 (трех) банковских дней со дня подписания договора; Исполнитель передает в собственность Заказчику продукцию в срок, указанный в Договоре, только в случае полной оплаты суммы Договора.Окончательный расчет в размере 80% от суммы договора, а именно 238 133,60 руб.

(двести тридцать восемь тысяч сто тридцать три рубля шестьдесят копеек) за 3 (Три) календарных дня до отгрузки продукции Заказчику на основании счета, выставленного Исполнителем. 2.2. Форма оплаты безналичный расчет. Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 2.3.

Образец договора на изготовление и поставку продукции

Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: ; и на упаковку: . 5.4. Заказчик на основании от » » г. N предоставляет Подрядчику право наносить следующие товарные знаки (логотипы, голограммы и т.п.): . (перечень, отличительные признаки, номер свидетельства) 6. ПРИЕМКА-СДАЧА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ 6.1. Результат работ выпускается отдельными партиями в строгом соответствии со спецификациями, предоставляемыми Заказчиком на каждую партию.

Внимание Заказчик вправе, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика, в любое время проконтролировать сроки, объем, качество готового результата работ. 6.2. Срок передачи, место назначения, получатель каждой партии указываются в спецификации. 6.3. Подрядчик осуществляет передачу результата работ перевозчику, выбранному Заказчиком.
Заказчик обязан направить Подрядчику инструкцию по заполнению перевозочных документов. 6.4.

Договор оказания услуг по изготовлению продукции

После окончания выполнения работ готовая продукция передается Заказчику по акту приемки-передачи и накладной. Минимальная партия для передачи составляет изделий. 1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов и сырья.

В случае просрочки получения готовой продукции стоимость оплаты за хранения готовых изделий, принятых Заказчиком, составляет ( ) рублей, в том числе НДС ( ) рублей. 1.8. Готовая продукция, не полученная Заказчиком более дней, может быть реализована Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством. (При необходимости: 1.8.

Источник: http://advokat-burilov.ru/obrazets-dogovora-izgotovlenie-produktsii/

404 not found

Внимание

Изготовить полиграфическую продукцию в соответствии с утвержденным образцом и требованиями Спецификации и поставить ее Заказчику в количестве и в сроки, оговоренные настоящим контрактом. 2.1.4. Изготовить и поставить полиграфическую продукцию общим тиражом экземпляров (включая образцов изготавливаемой полиграфической продукции) со сроком исполнения 1 ноября 2005 года.

2.1.5. Уведомить Заказчика в письменной форме о готовности печатной продукции и ее поставке. 2.2. Заказчик обязуется: 2.2.1. Предоставить все необходимые материалы для изготовления Поставщиком черно-белого оригинал-макета полиграфической продукции в течение трех дней с момента подписания настоящего Контракта.
2.2.2. Утвердить оригинал-макет в течение двух рабочих дней с момента предоставления их на утверждение. 2.2.3.

Договор на изготовление и поставку печатной продукции

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Цена Товара включает стоимость Товара, работ по его изготовлению, тары (упаковки), НДС. Цена за единицу Товара указывается в согласованной сторонами Спецификации на данную партию Товара.

4.2. Общая сумма настоящего Договора определяется как общая сумма всего поставленного Заказчику Товара за весь период действия настоящего Договора. 4.

3 В случае намерения Типографии изменить цену на Товар, Типография обязуется не позднее, чем за 30 календарных дней до момента изменения цены известить об этом Заказчика. 4.

4 Все расчеты за поставленный Заказчику Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Типографии в обслуживающем банке в срок, указанный в Спецификации на данную партию товара. 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ 5.1.

Договор изготовления и поставки полиграфической продукции

Каждое условие и положение настоящего Договора является действительным и имеющим исковую силу в полном объеме, разрешенном законодательством РФ. 6. ФОРС-МАЖОР 6.1.

При наступлении независящих от Сторон обстоятельств, при которых наступает невозможность полного или частичного исполнения любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого характера, блокады или других, не зависящих от Сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой сложилась невозможность исполнения своих обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить об этом другую Сторону. 6.3.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 3.1. Стоимость каждой партии Товара определяется на основании выставляемой Поставщиком накладной. 3.2. Покупатель обязан произвести полную (100%) предварительную оплату каждой партии Товара.
3.3.

Оплата каждой партии товара осуществляется путем перечисления Покупателем ее стоимости на расчетный счет Поставщика, или иным указанным Поставщиком способом. 3.4. Моментом оплаты является дата зачисления денежных средств, перечисленных Покупателем, на расчетный счет Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 4.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 5.

Договор на изготовление и поставку полиграфической продукции образец

Если обстоятельства, указанные в п.6.1 настоящего Договора, остаются в силе более календарных дней, Сторона, чьи интересы оказались нарушены, имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке. 6.4.

В случае если Сторона, не имеющая возможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору вследствие форс-мажорных обстоятельств, в течение календарных дней не уведомит другую Сторону о наступлении данных обстоятельств, это лишает ее права в дальнейшем ссылаться на эти обстоятельства. 7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 7.1.

Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, по возможности разрешаются Сторонами путем переговоров. 7.2. Споры, по которым Стороны не достигли согласия путем переговоров, разрешаются установленным порядком в Арбитражном суде г.
. 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1.

Источник: http://zakon52.ru/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-poligraficheskoj-produktsii/

Договор изготовление и поставки изделии

договор изготовления и поставки продукции

N П-7) (с изменениями, внесенными постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г. № 81 и от 14 ноября 1974 г. N 98) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. N П-6) (с изменениями от 01.01.01 г., 14 ноября 1974 г.). 5.2.

Покупатель обязуется принять Товар, доставленный на Объект для установки (монтажа) по количеству. При приемке товара по количеству Покупатель или его уполномоченный обязаны подписать представленную им накладную в графе «принял». В случае выявления недопоставки Товара об этом делается соответствующая надпись на накладной либо составляется акт в соответствии с инструкцией П-6.

Отказ в подписании накладной считается немотивированным отказом в принятии товара.

В случае нарушения Поставщиком сроков передачи изделия или оказания дополнительных услуг, Покупатель имеет право требовать уплаты неустойки в размере 0,01% за каждый день просрочки от суммы изделия или услуги соответственно. 7. Форс-мажор. 7.1.

Если какая-либо из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему договору из-за пожара, стихийных бедствий, забастовок на территориях прохождения Товара, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта (эмбарго), решений Правительства или решений государственных таможенных органов, срок исполнения таких обязательств будет продлен на срок, равный тому, в течение которого будут действовать эти обстоятельства.

Договор на производство и поставку продукции

В случае если от имени Покупателя в какой-либо части исполнения обязательств по настоящему договору действует доверенное лицо, то информация о нем должна содержаться в доверенности, предоставляемой Покупателем Поставщику или в самом договоре.

В случае отсутствия доверенности и информации в договоре о представителе Покупателя, последний обязан собственноручной подписью подтвердить подписанные его представителем документы. 8.5. Все поправки и дополнения к данному договору считаются принятыми, если они оформлены в письменном виде, скреплены печатями и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.6.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, причем все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 8.7.

Договор на изготовление и поставку товара

Важно

В случае безосновательного отказа в принятии Товара Поставщик по своему усмотрению имеет право отсрочить срок поставки Товара на неопределенный срок, отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора. 5.3. Покупатель обязан при приемке собранного изделия осмотреть его на наличие явных недостатков и принять изделие по акту приемки-сдачи. При обнаружении отступления изделия от макета или наличия явных недостатков изделия Покупатель обязан немедленно заявить об этом Поставщику.

Покупатель, обнаруживший в ходе приемки недостатки изделия вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки-сдачи были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Покупатель имеет право требовать устранения выявленных недостатков без принятия изделия, о чем обязан письменно заявить Поставщику. 5.4.

 договора по типам

Договор № г. Красноярск » » 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Организация №1» (далее по тексту ООО «Организация №1»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое акционерное общество «Организация №2» (далее по тексту ОАО «Организация №2»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Петрова Петра Петровича на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора. 1.1.Продавец обязуется изготовить и передать в собственность Покупателя продукцию согласно предоставленным Покупателем образцам, далее «Продукция», в ассортименте и по ценам, согласованным Сторонами в Приложении №1″, а Покупатель обязуется принять и своевременно оплатить Продукцию на условиях настоящего Договора.

Договор на изготовление изделий по эскизу

Изделия изготавливаются из материала Исполнителя. Стоимость материала включена в конечную стоимость продукции указанной в Спецификации. 1.3 Стоимость, номенклатура и сроки поставки Изделий предусмотрены Сторонами в согласованных спецификациях, которые становятся неотъемлемой частью настоящего Договора и представлены в приложениях. 2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ 2.

1 Качество поставляемых Изделий должно соответствовать ГОСТ 6533-78 и технической документации Исполнителя. 2.2 Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013. На партию изделий одного типоразмера оформляется паспорт по форме завода изготовителя.
2.3 Каждая единица Изделий должна иметь маркировку согласно ГОСТ 6533-78. 3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 3.

1 Изделия поставляются в срок и в порядке, определяемом настоящим Договором и спецификацией.

Договор на изготовление и поставку кованых изделий

Co. LTD, в дальнейшем — ПРОИЗВОДИТЕЛЬ, в лице , действующего на основании , с одной стороны, и ООО « », в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Иванова С.В., действующего на основании , с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

По письменным поручениям (Заказам), по форме Спецификации (Приложение №2), ЗАКАЗЧИКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обязуется выполнять в соответствии с условиями Технического задания (Приложение №1) работы по производству продукции своими силами и средствами с использованием собственного сырья и материалов, поставить произведенную продукцию ЗАКАЗЧИКУ, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать продукцию и оплачивать результаты выполненных работ в размере и сроки, указанные в настоящем Договоре. 1.2.
При невозможности устранения недостатков в указанный срок и недостижения Сторонами иного соглашения Договор считается расторгнутым досрочно по вине Продавца с даты направления Покупателем уведомления о расторжении Договора, если иное не указано в уведомлении. 6. Гарантии 6.1. Качество поставленной Продукции должно полностью соответствовать требованиям, установленным законодательством и уполномоченными организациями (в т.ч. международными) для такого вида Продукции, сертификатам производителя, а также техническим условиям, предусмотренным Договором. 6.2. Гарантийный срок на поставленную Продукцию составляет 12 месяцев с датыподписания товарной накладной. 6.3. В случае обнаружения дефекта поставленной Продукции (выявления некачественной Продукции) в течение гарантийного срока вызов и явка представителей Продавца для участия в составлении рекламационного акта являются обязательными.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Типовой договор на оказание услуг

Внимание

Продавец не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящемуДоговору третьим лицам без предварительного письменного согласия Покупателя. 13.5. Права и обязанности Сторон, прямо не предусмотренные в настоящем Договоре, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 13.6. Настоящий Договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, на русском языке,имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14 . Адреса места нахождения и реквизиты Сторон: ПРОДАВЕЦ: ЗАО «Организация №1″Юридический адрес:660000, г. Кр-ск, ул. Рабочая, д.15Фактический адрес:660000, г. Кр-ск, ул. Рабочая, д.15ИНН 2460025720 КПП 240401001 Директор И.И.
Иванов » » 2018 г. ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «Организация №2″Юридический адрес:660012, г. Кр-ск, ул. Центральная, д.54Фактический адрес:660012, г. Кр-ск, ул. Центральная, д.54ИНН 2450025360 КПП 240401001 Директор П.П.

Продавец выставляет счет и счет-фактуру за поставленную и принятую Покупателем Продукцию на основании соответствующей накладной, подписанной обеими Сторонами. Датой поставки считается дата отметки уполномоченным представителем Покупателя в товарной накладной о принятии Продукции на складе Покупателя, расположенного по адресу, указанному в п. 3.2. настоящего Договора. 4.2. После произведенной поставки и подписания соответствующей накладной Продавец передает Покупателю счет и счет-фактуру.

По полученному счету Покупатель производит оплату поставленной Продавцом Продукции путем безналичного расчета в рублях в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной. 4.3. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счетаПокупателя. 5. Приемка Продукции 5.1. Продукция передается Покупателю по адресу доставки, указанному в п.

В случае если заказчик не выполняет данное условие, то обязательства Исполнителя перед Заказчиком по данному договору считаются выполненными в полном объеме без замечаний, а акты сдачи-приемки надлежащим образом оформленными. 4. Обстоятельства непреодолимой силы 4.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если они произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). 4.2.

Под форс-мажорными обстоятельствами подразумеваются внешние и чрезвычайные обстоятельства, которые не существовали на момент подписания настоящего договора и возникли помимо воли Сторон, наступление и действие которых невозможно предотвратить с помощью средств и способов, применение которых в данной конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, которая попала под действие обстоятельств непреодолимой силы. 4.3.

Источник: http://lcbg.ru/dogovor-izgotovlenie-i-postavki-izdelii/

Договор изготовления и поставки продукции

договор изготовления и поставки продукции

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции Необходимо направить в его адрес письменную претензию об оплате, если нужно ее составить обращайтесь.

———————————————————————

Мы и вторая организация заключили договор на изготовление и поставку оборудование, мы им просрочили на 2 месяца поставку

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции Составление подобного рода соглашений — платная услуга

———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции
Уважаемая Ирина! Разъясняю Вам положения ст.139 АПК РФ, согласно которым мировое соглашение может быть заключено сторонами по любому делу, в том числе и при исполнении судебного акта, в т.ч. и после возбуждения исполнительного производства.

Обращаю Ваше внимание, что мировое соглашение приобретает законную силу только после утверждения его судом. В том случае, если на утверждение суда соглашение не передавалось или суд отказал в его утверждении, такой документ не является мировым соглашением, но имеет силу гражданско-правового договора.

Согласно положениям статьи 141 АПК РФ мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело. В случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта, оно представляется на утверждение арбитражного суда первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в арбитражный суд, принявший указанный судебный акт.

Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается арбитражным судом в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания.

В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового соглашения не рассматривается арбитражным судом, если от этих лиц не поступило заявление о рассмотрении данного вопроса в их отсутствие.

Вопрос об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения судебного акта, рассматривается арбитражным судом в срок, не превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его утверждении.

По результатам рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение.

Арбитражный суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

В определении арбитражного суда указывается на:

1) утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового соглашения;

2) условия мирового соглашения (в мировом соглашении может содержаться условие о полном (или частичном) прощении задолженности ответчика перед истцом, подтвержденной вступившим в законную силу решением АРБТ);

3) возвращение истцу из федерального бюджета половины уплаченной им государственной пошлины, за исключением случаев, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда;

4) распределение судебных расходов.

В определении об утверждении мирового соглашения, заключенного в процессе исполнения судебного акта арбитражного суда, должно быть также указано, что этот судебный акт не подлежит исполнению.

Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вынесения определения.

Об отказе в утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение, которое может быть обжаловано.
———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции
Вам необходимо обратиться очно за помощью к юристу/адвокату, т.к. консультации по вопросу предпринимательской деятельности оказываются на платной основе .

Читайте ст.415 ГК РФ.
———————————————————————

Чем грозит изготовление и поставка пищевой продукции без сертификата соответствия?

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции Грозит иском в суд и ликвидацией вашей организации

———————————————————————

15 июля 2014 года заключил договор на изготовление и поставку кухонного стола. согласно договору срок исполнения 25 рабочих

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции
Если по договору у Вас не предусмотрено уменьшение цены, то в одностороннем порядке Вы не можете уменьшить цену. Смотрите внимательно условия договора.
———————————————————————

Доброго времени суток! я заказала межкомнатные двери договору изготовления продукции, срок поставки в договоре 30-40

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции
Если новая фирма официально не является правоприемником старой фирмы, полагаю взыскать будет трудно.

Ведь формально новая фирма не несет ответственности за фирму, которая сидела некоторое время назад на их месте.
———————————————————————

Контракт на оказание услуги по изготовлению и поставке наградных статуэток

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции Данный контракт не может быть договором услуг.

———————————————————————

Подскажите как трактовать пункт договора на изготовление и поставку дверей:

В случае просрочки по поставке товара продавец

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции Это незаконная формулировка, неустойка взыскивается в гораздо больше размере, если нужно ее взыскать обращайтесь.

———————————————————————

Какой главой ГК РФ регулируются дилерские договора на изготовление и поставку товара?

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции Уважаемая Светлана! Глава 30. Купля-продажа. Необходимо смотреть соответствующие нормы о качестве товара.

———————————————————————

Заключила два договора с ооо на изготовление и поставку сруба и пиломатериалов и на постройку дома из них . оплатила

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции Взыскивайте долг в претензионно-исковом порядке, если нужно составить документы обращайтесь.

———————————————————————

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции Здравствуйте, Юр лица отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом, а учредитель (участник) ООО не отвечает по обязательствам юр лица ст. 56 ГК РФ.

Таким образом, обратить взыскание на личное имущество учредителя (директора) закон не позволяет. В данном случае деньги необходимо возвращать через возбуждение уголовного дела..

Но для этого необходимо уточнить некоторые моменты, такие как исполнило ли ООО хоть частично свои обязательства по поставке пиломатериалов? Чем мотивирует непоставку товаров?

———————————————————————

Поставка и установка продукции была осуществленна по предоплате год назад. Заказчик не вернул наши экземпляры договора

Вопрос юристу:

Ответ юриста на вопрос : договор изготовления и поставки продукции
Здравствуйте, Сергей!

Попробуйте собрать доказательства, подтверждающие наличие договора. Это могут быть выставленные счета с назначением оплаты и со ссылками на договор, накладные, документы, подтверждающие направление договора на подписание другой стороне. Пусть заказчик направляет Вам претензию, вступайте в переписку, указывайте на то, что деньги были получены за поставку и выполненные работы. Готовьтесь к суду.

Источник: http://vekurist.ru/voprosy-juristu/dogovor-izgotovlenija-i-postavki-produkcii.html

Договор на изготовление и поставку сувенирной продукции

договор изготовления и поставки продукции

1.3. Для изготовления сувенирной продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы.

Стоимость сырья и материалов включается в стоимость работ, установленную настоящим Договором. 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ______ (____________) руб., включая НДС 18%.

2.2. Заказчик обязуется оплатить выполненную работу Подрядчика в течение ____ (________) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, накладной ТОРГ-12 — путем перечисления денежных средств, указанных в п. 2.1 настоящего Договора, на расчетный счет Подрядчика.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

LJ Magazine

Детальное описание работ, включая количество, наименование, технические и качественные характеристики Продукции, подлежащей изготовлению, условия надлежащего хранения и эксплуатации Продукции, стоимость, сроки выполнения работ, условия изготовления Продукции указываются Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора.2.

Стоимость работ и порядок расчетов.2.1.

За работы, выполненные Исполнителем, Заказчик выплачивает Исполнителю денежное вознаграждение. Цена работ по договору (в т.ч.

НДС) указывается в Приложениях к настоящему договору.

Договор на оказание услуг по разработке, изготовлению и поставке рекламной/сувенирной продукции

1.2.

Наименование продукции, количество, материал и стоимость указываются в Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Заказчик принимает на себя следующие обязательства: 2.1.1. Предоставлять Исполнителю логотипы, слайды, тексты, технические характеристики и другие необходимые для работы материалы.

2.1.2. Своевременно производить прием и оплату работ в сроки и в размере, оговоренных в п. 3.2 настоящего Договора и Приложениях. 2.2. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства: 2.2.1.

Изготовить указанную продукцию и передать готовую продукцию в собственность Заказчика.

2.2.2. В случае изменения параметров изготавливаемой продукции, условий ее подготовки Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором отражают данные изменения и оговаривают порядок дополнительных взаиморасчетов.

Договор Возмездного Оказания услуг по изготовлению сувенирной продукции

Перечень документации, предоставляемой заказчику по окончании выполнения услуг:Счет-фактура, акт выполненных работ. № п/п Наименование 1 Ручка металлическая, автоматическая, чернила синие (не гелевые), с нанесением логотипа 1.2 Нанесение логотипа на ручку – гравировка

2 Ежедневник 145*200 мм, плотность бумаги от 80 гр/кв.м.

до 100 гр/кв.м, обложка из искусственной кожи, цвет синий, внутренний блок не датированный, с нанесением логотипа 2.1 Изготовление клеше для ежедневника 2.2 Нанесение символики – тиснение

3 Печать визиток двусторонних, цветная печать, плотность бумаги 300гр, лицевая сторона — на русском языке, оборотная сторона — на английском языке 3.1 Изготовление макета для визиток, лицевая сторона — на русском языке, оборотная сторона — на английском языке Заказчик Исполнитель_____________/__________/ _____________/__________/ПРИЛОЖЕНИЕ № 2К Договору № ______ от «__» __________ 201_ г.ФОРМААкт об оказании услуг.Г.

ДОГОВОР на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке: 1.2.1.

Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях. 1.3. После выполнения работ, предусмотренных техническим заданием (п.

1.2 настоящего Договора)

Договор на изготовление и поставку продукции

1.2. Покупатель обязуется принять и оплатить Изделия на условиях настоящего Договора. 1.3. Изделия изготавливаются Поставщиком из собственного материала своими силами и средствами.

2. Обязанности сторон 2.1. Поставщик обязуется: 2.1.1. Технические условия», ГОСТ 30826-2001 «Стекло многослойное строительного назначения.

Технические условия», ГОСТ Р 51136-2008 «Стекло защитное многослойное. Общие Технические Условия». Закаленные стекла в структуре стеклопакета должны соответствовать ГОСТ 30698-2000 «Стекло закаленное строительное.

Договор на разработку, изготовление и поставку рекламной/сувенирной продукции

Работы, предусмотренные п.

1.1 настоящего Договора, выполняются в следующем порядке: 1.2.1.

Заказчик подает Подрядчику заказ на разработку и изготовление определенной партии рекламной/сувенирной продукции (далее по тексту — «продукция»), содержащий сведения о виде, количестве продукции, сроке выполнения работ и иных существенных условиях. 1.2.2.

Стороны составляют и подписывают техническое задание, в котором указывают: вид и количество продукции, подлежащей разработке и изготовлению Подрядчиком, сроки выполнения работ, стоимость работ, сроки и порядок оплаты, а также иные существенные условия по усмотрению Сторон. 1.2.3.

После выполнения работ по техническому заданию в полном объеме Сторонами составляется и подписывается акт выполненных работ.

Источник: http://domprava76.ru/dogovor-na-izgotovlenie-i-postavku-suvenirnoj-produkcii-81741/

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Кто может оспорить наследство по завещанию

Закрыть