Договор поручительства к договору подряда

Для чего нужен договор поручительства к договору подряда

договор поручительства к договору подряда
Поручительство — это один из видов исполнения долговых обязательств перед кредитором. поручитель гарантирует заимодавцу возврат заемщиком денежных средств. Поручительство оформляется специальным договором между поручителем и заемщиком. Поручительство широко применяется в банковском деле при кредитовании населения. Также поручительством называют меру пресечения в уголовном праве.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам:

  • +7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва и область)
  • +7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург и область)
  • +8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Статья 361

Правила настоящего Кодекса о поручительстве в силу договора применяются к поручительству, возникающему на основании закона, если законом не установлено иное. 3.

Условия поручительства, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными, если в договоре поручительства имеется отсылка к договору, из которого возникло или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство.

В договоре поручительства, поручителем по которому является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, может быть указано, что поручительство обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства должника перед кредитором в пределах определенной суммы.

в противном случае он может быть признан недействительным.

По соглашению сторон договор поручительства может быть заверен нотариально, причем для этого не нужны специальные документы. Нотариальное заверение заключается в установлении личности сторон и их дееспособности. Если договор поручительства заключается между юридическими лицами, нотариус проверяет наличие у них представительских полномочий и правоспособность. В качестве сторон договора поручительства выступают поручитель и кредитор .

Существенные условия договора: к новой редакции ГК РФ

Напомню, что эти мои периодически выкладываемые на Закон.ру комментарии — часть готовящегося мною в соавторстве с рядом коллег (Р. Бевзенко, В. Байбак, А. Павлов и М. Церковников) большого постатейного комментария к нормам недавно обновленной общей части обязательственного права ГК РФ 1.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам:

  • +7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва и область)
  • +7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург и область)
  • +8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Договор поручительства, условия, сроки действия

Документ имеет определенную типовую форму. Поручителем лицо становится во время заключения договора, где он обязывается отвечать перед кредитором за кредит должника в случае необходимости полностью или частично. Самое главное, чтобы поручитель был готов взять на себя такую ответственность, так как договор носит не безвозмездный характер и имеет свои подводные камни.

Как показывает практика, сегодня стало популярным использование в качестве поручителей должностных лиц или учредителей, то есть физических лиц в качестве дополнительного обеспечения по кредиту.

Все знают о финансовой состоятельности хозяина компании, а у нее нет средств для того, чтобы погасить долг.

И тут, когда при оформлении займа не оформили личное поручительство, с имуществом собственника компании ничего сделать нельзя, даже когда банк знает, что деньги у того есть. Конечно, это является несправедливым.

Принимая решение о привлечении гаранта, конечно. в первую очередь, кредитные сотрудники учитывают наличие имущества у заемщика, показатели его финансовой платежеспособности, тип деятельности.

Договор поручительства: составляем правильно

По общему правилу, договор поручительства — это договор между поручителем и кредитором, но возможно и заключение трехстороннего соглашения с привлечением должника. Независимо от того, какая модель договора поручительства выбрана сторонами, к его заключению и проверке необходимо подходить максимально внимательно. Как и в предыдущей статье, давая рекомендации, мы будем использовать алгоритмы предлагаемые программой Конструктор договоров.

Таким образом, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий основного обязательства между кредитором и должником к исполнению обязательства привлекается наряду с должником поручитель. Основным обязательством может быть кредитный договор, договор займа, договор подряда и другие примеры гражданских-правовых договоров, которые подлежат денежной оценке.

Договором поручительства может быть также обеспечено обязательство, которое возникнет в будущем (ст. 361 ГК РФ)

Договор поручительства физического лица за юридическое лицо

Однако кредиты не выдаются под честное слово, банк еще нужно убедить в своей платежеспособности. То же самое касается и контрагентов: для получения более выгодных условий нужно предоставить гарантии выполнения взятых на себя обязательств.

Поручительством могут подкрепляться как денежные обязательства, так и обязательства неденежного характера. А особенностью этого вида обеспечения является тот факт, что договор поручительства может обеспечивать те обязательства, которые должник возьмет на себя в будущем.

ВАЖНО! Поручительство — это производное, неосновное обязательство.

Источник: http://strakhovanie-rnd.ru/dlja-chego-nuzhen-dogovor-poruchitelstva-k-dogovoru-podrjada-68097/

Договор поручительства к договору подряда

договор поручительства к договору подряда
Это бесплатно и займет не более пяти минут. 3 причины оставить заявку Вы оставляете заявку бесплатно и ничего не теряете, если никто У вас появится выбор Вы сравниваете предложения разных юристов и выбираете самые выгодные условия.

Мы на вашей стороне Если вы останетесь недовольны результатом, напишите нам, и мы вернем вам деньги!

Особенности заключения такого договора На основании Гражданского кодекса и условий договора поручительства, в случае неисполнения принятых на себя обязательств должником, вместе с ним перед кредитором солидарно отвечает поручитель.

На основании договора перед поставщиком могут быть поставлены конкретные условия, связанные с обеспечением основного обязательства при помощи дополнительного обязательства поручителя. Взяв на себя дополнительные обязательства, поручитель будет отвечать перед кредитором другого лица за исполнение последним полностью или частично взятых на себя обязательств.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Если договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность, поручитель и должник несут ответственность перед кредитором солидарно. Поручительство директора в договоре поставки Поручитель в соответствии с законодательством отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник.

Договор поручительства

которыми могут быть и физические, и юридические лица.

Поручительство не может оформляться как одностороннее обязательство, подписываемое только поручителем. Согласно требованиям действующего законодательства поручительство является договором и требует выражения согласия двух сторон. Хотя договор поручительства заключается, как правило, по предложению поручителя, кредитор имеет право не согласиться с тем, что гарантом выполнения обязательств должно стать предложенное лицо.

Внимание!

Представленные ниже документы в полной версии так же, как и другие 1971 документа .

По настоящему Договору Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение Обществом с ограниченной ответственностью «___» (ИНН __, КПП __, далее – «Должник») обязательств, возникших на основании: Договора №__ __от ___2008 г. (далее — «Договор аренды»), Соглашения №__от __2009 г.

заключенных между Кредитором и Должником, в части уплаты денежных средств. 1.2. Поручительство дано на срок до «__» ___2009г.

Договор поручительства к договору займа

Требование выполнить обязательства по договору займа может быть как частичное, так и полное (статья 323 Гражданского Кодекса РФ).

Договор поручительства к договору займа необходимо совершать в письменной форме.

Субсидиарная ответственность является добавочной к ответственности должника. До предъявления требований к поручителю, который имеет субсидиарную ответственность, кредитор обязан предъявить требование к должнику .

Когда должник отказался удовлетворять требование кредитора или кредитор от него не получил в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование можно предъявить поручителю (статья 399 Гражданского Кодекса РФ).

В обязательном порядке форма договора поручительства обязана быть письменной.

Договор поручительства к кредитному договору

Поручительство выдается сроком не только когда действует кредитный договор, но и на период его пролонгации.

Прекращается оно при следующих обстоятельствах: кредитор не предъявляет требования по возмещению убытков в течение трех месяцев; отказ кредитора от условий должника и поручителя; перевод долга на новое лицо; принятие отступного со стороны кредитора и др. В договоре есть лишь одно дополнительное условие: поручителю должен быть представлен один экземпляр договора на кредит.

Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?

Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты Бланк договора поручительства к кредитному договору Образец договора поручительства к кредитному договору (заполненный бланк) Скачать Договор поручительства к кредитному договору Сохраните этот документ у себя в удобном формате.

Источник: http://munh.ru/dogovor-poruchitelstva-k-dogovoru-podrjada-96699/

Договор поручительства

договор поручительства к договору подряда

Поручительство определено Гражданским правом РФ, как способ обеспечения выполнения требуемых обязательств. В таком случае поручитель дает гарантию кредитору, что должник исполнит все возложенные на него обязательства, а при невыполнении готов взять их на себя. Договор поручительства призван в первую очередь снизить возможность того, что интересы кредитора будут неудовлетворены.

Поручительство наступает при заключении договора, где поручитель обязуется нести ответственность перед кредитором, полностью или же частично, за выполнение заемщиком своих обязательств (ст. 361 ГК РФ). Это значит, что поручитель может ручатся за все обязательства заемщика или только их часть. Важным условием в этом деле является степень готовности поручителя принять такую ответственность.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Перед вступлением в силу Гражданского кодекса РФ, часто проводились диспуты относительно важности заключения договора поручительства касательно тех обязательств, которые будут иметь место в будущем. В ст. 361 ГК РФ это возможно, но только тогда, если в договоре будет указана сумма ответственности поручителя.

Участники договора и образец договора

Участниками договора являются:

В ГК РФ есть специальные требования, согласно которым не позволяется заключать сделку между поручителем и должником. Прописанные нормы ГК РФ не могут применятся к договору, который заключен страховой организацией, должником и банком.

Договор поручительства создает между поручителем и кредитором дополнительное в отношении к основному, акцессорное обязательство, а также представляет из себя односторонний и консенсуальный договор. Гражданским законодательством, рассматривающим поручительство в качестве акцессорного обязательства, определяется его соответствие основному обязательству, т.е., при недействительности основного обязательства, таковым становится и поручительство.

Как гласит ст. 384 ГК РФ, договор поручительства нельзя нивелировать уступкой основной обязанности. В свою очередь он содержит такие пункты:

  • имя кредитора;
  • имя поручителя;
  • количество обязательств и их определение;
  • имя заемщика.

Если период действия договора не указан, то это ни скольким образом не воздействует на его силу.

Образец договора поручительства по кредитному договору перед банком

Гражданский кодекс РФ не ограничивает количество лиц, которые могут исполнять обязанности поручителя. В свое время судебно-арбитражной практикой решается вопрос об определении уставных задач поручителя. Договор поручительства могут признать недействительным только тогда, когда уставная правоспособность не позволяет поручителю выступать в таком качестве.

Если брать во внимание судебно-арбитражную практику, то в роли поручителя не могут быть:

  • казенные учреждения и предприятия, которые применяют денежные средства только на конкретные, обозначенные уставом цели (то есть данные предприятия не имеют достаточных свободных средств, чтобы обеспечить ими исполнение необходимых обязательств перед заемщиком);
  • различные распорядительные органы субъектов РФ, а также ведомства и министерства.

Согласно ст. 362 ГК РФ договор поручительства необходимо осуществлять в письменной форме, при этом не важны субъективный состав сторон и общая сумма обязательства. Данный договор также в обязательно должен быть подписан заемщиком, поручителем и кредитором.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Если поручительство оформляется отдельным договором, то оно должно соответствовать п. 2 ст. 434 ГК РФ. Тогда возможно при заключении договора поручительства использовать телефонные, почтовые и электронные средства коммуникации. Если договор заключается таким образом, то необходимо предоставить доказательства, подтверждающие принятие кредитором поручительства. В случае отсутствия таковых, договор может считаться незаключенным.

Договор поручительства теряет действительность в том случае, если его форма не соблюдается.

Ответственность сторон

В ст. 363 ГК РФ указана солидарная ответственность перед кредитором, при этом как поручителя, так и заемщика. Если говорить про субсидиарную ответственность, то она предусматривается законом или договором.

Под солидарной ответственностью имеется ввиду ответственность поручителя тогда, когда заемщик не будет иметь возможности выполнить положенные на него перед кредитором обязательства. Также это не значит, что поручителю необходимо выполнить обязательство, возложенное на должника в натуре, то есть, например, поставить товар.

Если есть все основания для выдвигания иска должнику и поручителю, ответственность тогда несут обе стороны, то есть, невозможно удовлетворить иск только за счет поручителя.

Предусмотренная договором поручительства субсидиарная ответственность значит, что поручитель несет ответственность по иску последним и только при отсутствии у него средств.

При неудовлетворении иска к должнику из-за отсутствия у него необходимой суммы, к несущему субсидиарную ответственность поручителю предъявляется иск о бесспорном взыскании средств. Под частичным поручительством имеется ввиду обязательное возмещение поручителем только основной суммы долга, без оплаты подсчитанной неустойки или процентов.

Из-за неисполненного заемщиком основного обязательства, поручителем покрываются убытки, понесенные кредитором и которые, к тому же, не покрылись неустойкой. Поручитель несет ответственность в том же масштабе, что и должник, разве только иное не упоминается в договоре. При этом он несет такую ответственность:

  • возврат основной задолженности;
  • оплата процентов за использование денежный средств;
  • возврат судебных издержек.

В законодательстве указано, что обеспечивать основное обязательство могут сразу несколько поручителей, несущих солидарную ответственность, правда, если иное не указано в договоре. В случае невыполнения обязательств заемщиком, кредитор может обратится ко всем поручителям сразу или же к каждому отдельно.

Согласно ст. 364 ГК РФ, поручитель наделен правом возражать против выдвинутых ему требований. Это может быть как несоответствие срока пользования денежными средствами заемщиком, так и недополучение им определенных средств и суммы насчитанных процентов.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Юридические услуги оквэд

В свою очередь, поручитель не может отступить от исполнения наложенных на него обязательств, при том, что ссылается на злоупотребление полномочиями при заключении основного обязательства.

Недействительность сделки по таким причинам возможна только через иск от лица, участвовавшего в заключении договора.

Согласно ст. 365 ГК РФ, поручитель, выполнив все обязательства в отношении к кредитору, имеет все основания требовать от заемщика выплаченные средства. После получения необходимых от кредитора документов, поручитель на их основании может выдвинуть должнику регрессивный иск.

При выполнении поручителем основного обязательства, также выполненного перед этим заемщиком, он имеет возможность потребовать взыскания от кредитора неосновательного получения. Ситуация такого типа может быть тогда, когда заемщик не уведомил поручителя о своем исполнении обязанностей перед кредитором.

Прекращение поручительства

Причинами для прекращения поручительства являются:

  • прекращение обязательства, без которого невозможно поручительство;
  • появление другого рода обстоятельств, которые неблагоприятным образом складываются для поручителя (например, увеличение его ответственности);
  • передача долга другой особе, не вызывающей доверия у поручителя;
  • получение от кредитора заемщиком или поручителем отказа от положенного исполнения ими обязательств;
  • завершение срока поручительства.

Если договор поручительства не имеет указанный определенный срок, то в этом случае законодательством отведен термин в один год, согласно которому должны быть окончены обеспечивающиеся поручительством обязательства. Если в договоре отсутствуют сроки и невозможно узнать момент востребования, то тогда поручительство должно считаться оконченным спустя два года после совершения сделки.

Стоит учитывать, что не только Гражданский кодекс регулирует отношения между должником, заемщиком и поручителем. Существуют также и постановления правительства, которые вносят некоторые разъяснения в определенные аспекты поручительства.

  Бланк договора поручительства скачать

  Договор поручительства по договору поставки скачать

Источник: https://xn--90aexm.xn--80aabz0dag.xn--p1ai/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B03199/

Образец договора поручительства к договору поставки

договор поручительства к договору подряда

Обеспечение обязательств по договору поставки товара

Объем ответственности поручителя

Образец договора поручительства к договору поставки

Обеспечение обязательств по договору поставки товара 

Заключая договор поставки, как поставщик, так и покупатель могут предоставить партнеру определенные льготные условия, например:

  1. Оплату аванса в счет предстоящей будущей поставки.
  2. Отсрочку оплаты товара после его поставки. 

В обоих случаях невыполнение партнерами обязательств как по поставке товаров, так и по их своевременной оплате может быть подстраховано, в том числе путем оформления договора поручительства к договору поставки.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Ст. 361 ГК РФ дает право подписать такой договор в отношении как денежных, так и неденежных обязательств. На то, что можно привлекать поручителя для обеспечения обязательства по передаче товара, указал Пленум ВАС РФ в своем постановлении от 12.07.2012 № 42 (п. 1). Таким образом, поручитель может привлекаться в интересах не только поставщика, но и покупателя, с тем чтобы уберечь его от возможных убытков в виде санкций третьих лиц или недополучения прибыли.

Отметим, что речь не идет о том, что поручитель должен будет поставить товар вместо поставщика. Нет, поручитель только возместит убытки покупателю, хотя он не лишен возможности вместо денежной компенсации предложить иные способы погашения долга.

Поручителем может выступить:

  • руководитель предприятия поставщика или покупателя;
  • учредитель корпорации;
  • любое другое лицо, которое кредитор сочтет достаточно платежеспособным. 

ВАЖНО! Поручительство может быть дано даже по просроченному обязательству (п. 3 постановления № 42). Однако следует учесть, что поручительство, принятое на себя лицом, стоящим на пороге банкротства, может быть признано недействительным ввиду очевидного злоупотребления правом (постановление ФАС ДО от 30.01.2014 № Ф03-6935/2013). 

Объем ответственности поручителя 

По умолчанию поручитель отвечает в полном объеме. Иными словами, он будет обязан возместить ту же сумму, какую кредитор имел бы право взыскать с должника. Ее размер может исчисляться сложением сумм:

  • долга;
  • процентов;
  • судебных расходов;
  • иных убытков. 

Тем не менее ст. 363 ГК РФ предоставляет право сократить ответственность поручителя. Например, в договоре может быть установлено, что он будет отвечать только в рамках суммы основного долга или вообще размер его ответственности будет ограничен определенной суммой. 

ВАЖНО! Если в договоре не установить иное, то в случае неоплаты покупателем товара в срок поставщик будет вправе требовать от поручителя оплаты процентов, исчисляемых по ст. 395 ГК РФ. Отметим, что такие проценты поставщик вправе взыскивать вплоть до полной выплаты долга (п. 17 постановления «О практике применения положений ГК РФ» от 08.10.1998 Пленума ВС РФ № 13, Пленума ВАС РФ № 14). 

Источник: https://rusjurist.ru/dogovory/dogovor_postavki/obrazec_dogovora_poruchitelstva_k_dogovoru_postavki/

Договор поручительства по обязательствам застройщика, по договору лизинга, при о взыскании задолженности

договор поручительства к договору подряда

Поручительство – способ взять на себя ответственность за другое лицо, если оно в силу определенных обстоятельств не сможет выполнить свои обязательства или сделает это несвоевременно. Если поручаемый нарушит условия договора, что приведет к материальным или иным потерям, поручитель вправе требовать возмещения в денежной или иной подходящей форме.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Часто заключаются предварительные договора поручительства, например, в отношении строительства, выполнения работ, поставки товаров, с залогом и без и т.д.

Договор поручительства по обязательствам застройщика

Эту разновидность договора поручительства уместно применять, если возведение многоквартирного дома осуществляется при помощи долевого строительства. Поручитель гарантирует инвесторам, что застройщик выполнит свои обязательства.

Поручаться перед участником-инвестором за исполнение обязательств можно в солидарном или в субсидиарном виде. Наличие нескольких сопоручителей означает солидарную ответственность.

Гарантии распространяются на следующие обязательства:

  • передать объект в размере указанной стоимости;
  • уплатить неустойки (штрафы, пени), предусмотренные законодательством и договором;
  • обеспечить должное качество квартиры, приобретенной в рамках долевого строительства;
  • уплатить проценты за использование чужих средств;
  • возместить судебные расходы и другие издержки участника, возникшие из-за неисполнения застройщиком своих обязательств.

Срок действия договора поручительства должен минимум на 2 года превышать период планируемого завершения стройки. Если поручитель и застройщик надумают разорвать достигнутые договоренности, то они обязаны оповестить о своем решении каждого участника сделки.

Если поручитель решит расторгнуть или досрочно прекратить взаимоотношения, отраженные в договоре, то он все равно должен будет исполнить обязательства, возникшие до этого момента. У застройщика есть всего 5 рабочих дней для уведомления уполномоченного органа. Если величина уставного капитала строительной организации не достигает отметки, определенной законом, то застройщик обязан заключить другой договор поручительства в течение 20 дней с даты расторжения предыдущего.

Пример ДП с застройщиком

Дп по договору подряда

Под поручительством обычно понимается обеспечение денежных обязательств, возникших в связи с займом или кредитным договором. Но, бывает и по-другому. Так, договор может быть составлен для обеспечения обязательств, которые должник только планирует взять на себя.

Поручитель в данном случае может гарантировать оплату работ, выполненных подрядчиком (например, генеральная компания гарантирует субподрядчику, что подрядчик перечислит оговоренную денежную сумму по факту достижения желаемого результата). Подобного рода договоренности предусматривают возможность указания событий, определяющих момент начала взаимоотношений.

Образец ДП к ДП

Особенности

Роль поручителя в этом случае может достаться производителю объекта лизингового договора или крупной компании, способной поручиться за обязательства лизингополучателя в части возврата кредита.

  • В договоре оговаривается, что в случае неблагоприятного исхода кредитор имеет право предъявить претензии поручителю в полном размере или в неисполненной части.
  • Часто случается, что в обеспечении задействован далеко не один поручитель. Это выгодно инвестору-кредитору, ведь каждому поручителю легче справиться с уплатой не общего долга, а своей небольшой суммы.
  • Для заключения договора кредитная компания должна располагать исчерпывающим количеством позитивных сведений о деловой репутации и степени платежеспособности поручителей.
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Организация, поставляющая предмет лизинга, поручается за операцию, если уверена в отсутствии дополнительных рисков. Например, если поставщик располагает положительными сведениями о том, как работает лизингополучатель и соответственно, не сомневается в том, что он справится с платежными обязательствами. Лизинговая операция позволяется поставщику получить высокий доход, ведь поручительство – это далеко не безвозмездное мероприятие.

Пример ДП к договору лизинга

Нормы

П. 2 ст. 363 ГК РФ гласит о том, что поручитель, как и должник, несут одинаковую степень ответственности перед кредитором: проценты, издержки, связанные с судебными разбирательствами и другие убытки, вызванные ненадлежащим, несвоевременным или частичным исполнением обязательств, если иные сведения не закреплены в договоре поручительства.

В соответствии со ст. 395 ГК РФ и дополнительным характером обязательств поручителя, кредитор может взыскивать проценты в связи с тем, что наступила просрочка исполнения обеспечиваемых денежных обязательств. При начислении процентов следует использовать тот же порядок и размер, как если бы их возмещал должник основного обязательства, если иное не оговорено сторонами.

Поручитель, не сумевший справиться со своими обязательствами перед кредитором, также должен нести ответственность, границы которой следует описать в договоре.

Ст. 367 ГК РФ определяет, что если документ о поручительстве не содержит информации о сроке действия, то он прекращается, если от кредитора в течение 1 года с момента установленного исполнения обязательств не поступит искового заявления. Дату фактического исполнения обеспечиваемых обязательств нельзя указывать как завершающую действие договора, так как это противоречит ст. 190 Гражданского кодекса.

В договор обязательно нужно включать условие, гласящее о том, что поручитель несет ответственность за любого другого должника, если произойдет перевод долга.

Правила и нормы

В соответствии с договором поручитель гарантирует кредитору другого лица, что исполнит обязательства последнего полностью или частично, в случае наступления обстоятельств, определенных договором (п. 1 ст. 361 ГК РФ). Самыми популярными направлениями являются: возврат кредитов и займов, реже  — оплата товаров, работ и услуг.

Взыскать задолженность по договору поручительства – очень сложная категория спора. Причины таятся в сроках документов и агрессивном поведении поручителей, когда задолженность пытаются взыскать именно с них, а не с должников. При обращении в суд кредитор должен помнить, что если исполнение обязательства обеспечено сразу несколькими поручителями, то речь идет о солидарной ответственности.

Одновременное взыскание долга с должника и поручителя, значительно удешевляет расходы на судебные тяжбы, но может отрицательно отразиться на продолжительности процесса. Очень сложно списать долг, если выяснится, что не только заемщик, но и его гарант является неплатежеспособным.

Суд общей юрисдикции рассматривает подобные дела гораздо дольше, чем арбитражный, а если роль поручителя досталась физическому лицу, то этого порядка не избежать.

Еще одна сложность при взыскании задолженности по договорам поручительства с двух должников связана с исчислением срока давности. Начало наступления ответственности может совпасть, а завершение – нет.

Составление искового заявления

При составлении искового заявления следует придерживаться следующего порядка:

  1. В правом верхнем углу следует разместить: наименование суда, а также минимально необходимые реквизиты истца и ответчика.
  2. Текст самого заявления требует наличия определенных сведений:
    1. описание последовательности заключения договора поручительства и причин, послуживших основанием для этих действий;
    2. причина обращения в суд (возникновения просроченной задолженности);
    3. просьба о взыскании долга с указанием величины основной суммы и процентов.

В соответствии со ст. 363 ГК РФ на должника и поручителя распространяется солидарная ответственность, если договором не определена субсидиарная.

П. 1 ст. 365 ГК РФ позволяет поручителю, исполнившему перед кредитором все обязательства, перенять права последнего. То есть должник обязан погасить проценты и основную сумму, плюс убытки, понесенные поручителем в связи с судебными тяжбами.

Исковое заявление следует подавать вместе с приложениями: расчетом взыскиваемого долга, квитанцией о внесении государственной пошлины, копиями договоров и т.д.

Образец искового заявления о солидарном взыскании задолженности по кредиту с заемщика и поручителя 

Дп к договору купли-продажи

Неблагоприятные экономические тенденции привели к тому, что в договора купли-продажи каких-либо товаров теперь включается новое обязательное условие – обеспечение исполнения обязательств.

особенность и сложность этого вида взаимоотношений состоит в следующем: окончательный перечень товаров зависит от заявок, заказов, спецификаций, либо накладных. Продавец часто выступает инициатором составления договора поручительства, гарантирующего поступление оплаты за поставленную продукцию. А бывает, что документ составляется в счет будущих взаимоотношений. Такой договор может иметь законную силу, но только при условии указания точной суммы.

Как показывает практика, не каждый предприниматель, заключающий договор поручительства, конкретизирует размер ответственности. Приравнивание гарантии к величине оплаты по договору купли-продажи или указание условия, позволяющего определить размер ответственности при помощи дополнительного соглашения, становится большой проблемой для кредиторов-поставщиков.

Скачать договор поручительства к договору купли-продажи можно здесь.

Дп к договору купли-продажи (образец)

Договор поручительства банковской гарантии

В настоящее время предоставление банковской гарантии – наиболее востребованная форма обеспечения исполнения, особенно когда речь идет о государственном контракте. Существенное отличие договора состоит в следующем: поручителем является не организация, а финансовое учреждение (банк).

Оформление банковской гарантии начинается с подписания договора, сторонами которого выступают поручитель и исполнитель. После того, как будет внесена установленная сумма, банк предоставит бланк документа.

Как и в договоре о поручительстве, банковская гарантия должна включать в себя:

  • главную информацию и сумму контракта, в отношении которого предоставляется обеспечение;
  • величину гарантийного обязательства;
  • стоимость поручительских услуг;
  • порядок возмещения средств в случае своевременного выполнения условий.

Оформление договора поручительства, конечно, происходит намного быстрее и проще, но при условии, что есть организация, желающая выступить в роли поручителя.

Договор поручительства банковской гарантии (образец)

Сфера применения договора поручительства безгранична. Раньше самой популярной нишей являлись кредитные сделки, так как банк редко предоставлял необходимые средства без гарантии. Не менее востребовано поручительство в сфере долевого строительства и поставки различных товаров.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Оквэд сдача в аренду нежилого помещения

В общем-то, ограничения в применении подобного соглашения не установлены в законодательстве. Главное правильно определить риски и целесообразность, а также сохранять предельную внимательность при составлении и согласовании договора.

Договор поручительства и его подводные камни — тема видео ниже:

Источник: http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/dokumentatsiya/dogovor/poruchitelstvo/po-obyazatelstvam-zastrojshhika.html

Договор поручительства (типовая форма)

договор поручительства к договору подряда
Тип документа: Договор поручительстваДля того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 9,5 кб

Договор поручительства обязывает третье лицо к ответственности за исполнение обязательств заемщиком. Его заключают кредитор и поручитель. В нем нет отдельных разделов, все условия изложены списком.

Бумага является дополнением к кредитному соглашению, которое заключается в момент, когда предоставляются заемщику денежные средства.

Что прописывается в документе о поручительстве?

Указывается регистрационный номер и дата составления кредитного договора, который является основным, а также сумма кредита. Согласно договорным условиям, поручитель при невыполнении заемщиком своих обязательств должен возместить:

  • сумму, предоставленную в долг;
  • проценты, начисленные за период использования средств;
  • неустойку;
  • убытки кредитующей стороны.

Важно, чтобы в документе была четко указана предельная сумма, которой ответственность третьего лица ограничивается. Далее уточняются сроки исполнения обязательств со стороны поручителя. Здесь же меры наказания за отказ от исполнения.

Особенности соглашения

Документом предусматривается, что в условиях уменьшения платы за кредит уменьшается количество требований. В случае полного или частичного удовлетворения потребностей кредитора, он обязан сообщить об этом поручителю, сделав это немедленно.

Когда поручитель исполняет все обязательства заемщика, к нему переходят права кредитора. Соответственно он получает удостоверяющие это документы. Все споры сторон решаются в арбитражном суде.

Посмотретьвсе страницы

в галерее

Посмотретьвсе страницы

в галерее

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Вы нашли то что искали?

* Нажимая на одну из этих кнопок, Вы помогаете формировать рейтинг полезности документов. Спасибо Вам!

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0-1

Зачем нужен и как заключается договор поручительства между юридическими лицами

договор поручительства к договору подряда

Поручительство – это взятие на себя ответственности за поручаемое лицо, если оно не выполнит свое обязательство или сделает это не в полной мере или не вовремя.

Поручитель в случае нарушения договора со стороны того, за кого он поручился, и в случае материальных потерь из-за этого, вправе требовать денежного или иного соответствующего возмещения. К примеру, если он был вынужден передать в уплату долга материальные ценности.

Поручительство считается дополнением к основному соглашению. Закон допускает поручительство на будущее — в качестве примера можно привести предварительный договор на строительство объекта, выполнение работ, оказание услуг или поставок товаров в будущем.

Где может применяться такой документ?

Сфера его применения не ограничена. Распространено поручительство при заключении кредитных договоров. Банк, рассматривая заявку, требует наличие поручителя. Организация, согласившаяся предоставить поручительство, проходит проверку аналогичную проверке заемщика.

Проверяется финансовое состояние, наличие долгов, судебных тяжб с налоговой службой, государственными фондами социального и медицинского страхования.

Поручительство применяется и в других случаях, например, по договору поставки, строительства капитальных объектов. Ограничений в использовании соглашения нет никаких, вопрос только в готовности идти на риск и целесообразности, т.к. поручительство применяется в масштабных проектах, от которых зависит благополучие и судьба бизнеса.

Кто соглашается на такой серьезный риск? Обычно так поступает связанная компания, в частности, материнская организация или купившая долю в предприятии-должнике, а значит, опосредованно получающая прибыль от заказов и контрактов. За поручительством может скрываться какой-то другой интерес, без выгоды дело в любом случае не обходится.

Его существенные условия

Существенными условиями считаются основные пункты, присутствие которых обязательно, их отсутствие делает соглашение не заключенным, не получившим никакой юридической силы.

Таковым всегда считается условие:

  • о предмете договора;
  • названное существенным законом;
  • названное существенным сторонами соглашения. К примеру, срок действия часто не считается существенным условием, но стороны могут условиться, что не достижение по нему согласия делает договор незаключенным;
  • без которого соглашение не имеет смысла (предмет, цена или какое-то иное условие).

Все договоренности фиксируются в переписке и предварительных соглашениях.

Здесь вы можете бесплатно скачать пример бланка такого документа

В поручительстве существенными считаются условия:

  • форма договора;
  • его предмет.

Предмет договора – указание конкретного обязательства, за которое поручитель будет нести ответственность. Касательно всех других условий есть положения ГК РФ.

Особенность соглашения между юридическими лицами: наличие полномочий у должностного лица, дающего согласие на поручительство. Так, например, директор, решающий текущие вопросы, обязан получить добро от участников общества, совета акционеров и т. д. на сделку, если она превышает сумму, указанную в уставе.

Может иметь место ограничение на принятие решений по каким-то категориям сделок в принципе (взятие кредита, взятие на себя чужих обязательств, предоставление того же поручительства).

Обязательные разделы

Таковыми являются:

  • Стороны. Вписываются наименования организаций-участниц, имена должностных лиц, действующих на основании устава, или учредительного документа, или на ином основании (доверенность или решение управляющего органа).
  • Предмет — обязательство, которое обеспечивается, сумма или предмет, который поручитель готов передать.
  • Условия, при которых поручитель берет на себя ответственность.
  • Права и обязанности. Включает в себя пункты из других разделов (и) или общие формулировки с перечислением обязанностей и прав по отношению к другой стороне.
  • Ответственность или меры за нарушение условий договора. Прописывается, за какие нарушения кто какие суммы платит.

Есть немало вариаций в плане разделов соглашения, и условия поручительства различаются даже при заключении документов одной категории. Кто-то ограничивается простейшей схемой построения, вмещая все, что считают необходимым, в вышеуказанные разделы.

Подробную информацию о таких видах соглашений вы можете почерпнуть из следующего видео:

Что будет, если возникнет долг?

Вариантов несколько:

  • Поручитель несет ответственность в части, на которую он согласился.
  • Поручитель отвечает в части, где не хватает денег или имущества должника.
  • Поручитель отвечает в полной мере, если нет иного в договоре.

Из-за ошибок юристов организации-поручителя кредитор нередко вправе требовать долг с того, кого он выберет, а не ждать того, как станет ясно, что должник не в состоянии выполнить обязательства, после чего подключать поручителя.

Поручитель, выплатив долг или исполнив обязанность, становится на место кредитора, получая его права.

Источник: http://ZnayDelo.ru/document/dogovor-poruchitelstva.html

Панель ручного поиска договоров

от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по пп. ___ подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных Предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения подряда); в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп.

Как заключить грамотный договор поручительства и не оказаться в кредитной ловушке

Договор может быть заключен как отдельное соглашение между поручителем и кредитором или как приложение к основному договору.

Как показывает судебная практика, договор поручительства считается заключенным, если даже нет отдельного письменного соглашения о, но под основным договором, который содержит положения соглашения о поручительстве, стоит подпись поручителя.

Важно предельно четко прописать все условия, особенно это касается поручительства по договору поставки.

По общему правилу, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, хотя образцом поручительства может быть предусмотрена и субсидиарная ответственность поручителя (п.

1 ст. 363 ГК РФ). Под солидарной ответственностью понимают ответственность, при которой кредитор вправе требовать исполнения обязательства, как от должника, так и поручителя совместно, так и от любого из них в отдельности.

Требование выполнить обязательства может быть как частичное, так и полное. То есть если должник не исполнит обязательство в полном объеме, кредитор может требовать исполнить обязательство поручителя (статья 323 Гражданского Кодекса РФ).

Субсидиарная ответственность является добавочной к ответственности должника. До предъявления требований к поручителю, который имеет субсидиарную ответственность, кредитор обязан предъявить требование к должнику.

В течение ___________ дней после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства.

2.2.1. В течение ______________ дней от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию.

Источник: http://vash-yurist102.ru/dogovor-poruchitelstva-k-dogovoru-podrjada-78892/

Договор поручительства по договору займа

договор поручительства к договору подряда

 Санкт — Петербург «___» ____________2015 г.

 ООО «Займ в одни руки», именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Кредитор», в лице директора Сергеева А.Н., действующего(ей) на основании Устава, с одной стороны,

ООО «Стрйиндустрия», именуемое(ый, ая) в дальнейшем «Поручитель», в лице директора Моглиева С.Н., действующего(ей) на основании Основание полномочий подписанта, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», а индивидуально – «Сторона»,

заключили настоящий договор поручительства (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1.»Поручитель» обязывается перед «Кредитором» нести солидарную ответственность с Наименование должника (далее по тексту – «Должник») за своевременное исполнение «Должником» обязательств по договору займа № договора от Дата (далее по тексту — «Основной договор»), указанных в п. 1.2 «Договора».  

1.2. «Поручитель» несет ответственность в полном объеме за своевременное исполнение «Должником» следующих обязательств по «Основному договору»:

— погашение основного долга в размере Размер основного долга (Размер основного долга прописью) руб. в срок указанный в «Основном договоре»;

— уплата процентов за пользование займом в размере Размер процентов (0) % в Период;

— выплата неустойки (штрафов) в случае просрочки исполнения обязательств в части уплаты «Кредитору» процентов за пользование займом;

— возмещение других убытков «Кредитора», вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением «Должником» обязательств по «Основному договору»;

— Иные обязательства. 

1.3. «Поручитель» ознакомлен и согласен со всеми условиями «Основного договора», в том числе со следующими условиями «Основного договора»:

— сумма займа — Сумма займа (Сумма займа прописью) руб.;

— срок возврата суммы займа — Срок возврата сумма займа;

— ответственность за просрочку в исполнении обязательств — Ответственность;

— порядок возврата суммы займа — Порядок возврата суммы займа;

— Иные условия договора.

1.4.»Поручитель» предупрежден, что в обеспечение «Основного договора» предусматривается заключение нескольких договоров поручительства. «Поручитель» отвечает перед «Кредитором» солидарно с остальными поручителями.

1.5. «Договор» заключается на следующий срок: Срок поручительства.

2.Срок действия договора

2.1.»Договор» вступает в силу с Дата или событие и действует до фактического исполнения «Основного договора» либо в течение срока, указанного в п. 1.5 «Договора».

3.Права и обязанности сторон

3.1.»Кредитор» обязуется:

3.1.1.В случае неисполнения «Должником» обязательств по «Основному договору», направить «Поручителю» заказным письмом с уведомлением или курьером письменное требование об исполнении обязательств «Должника» в объеме, указанном в п. 1.2 «Договора». Требование должно содержать размер, состав обязательства и срок его исполнения.

3.1.2.Вручить «Поручителю» документы, удостоверяющие требование к «Должнику» в течение Срок вручения документов рабочих дней, и передать права, обеспечивающие это требование при исполнении «Поручителем» обязательств по «Основному договору».

3.2.»Поручитель» обязуется:

3.2.1.Нести ответственность за неисполнение «Должником» «Основного договора» в соответствии с п.п. 1.1, 1.2 «Договора».

3.2.2.В течение Срок выполнения обязательств рабочих дней с момента получения требования «Кредитора» выполнить обязательства в объеме и в порядке, указанном в п.п. 1.1, 1.2 «Договора».

3.2.3. При реорганизации или ликвидации, уменьшении уставного капитала, а также иных обстоятельствах, способных повлиять на выполнение «Поручителем» своих обязательств по «Договору» уведомить «Кредитора» за Срок уведомления рабочих дней до наступления одного из указанных событий.

3.2.4.В случае исполнения обязательств по «Основному договору», к «Поручителю» переходят права «Кредитора» по «Основному договору» и права, принадлежавшие «Кредитору» как залогодержателю, в том объеме, в котором «Поручитель» удовлетворил требование «Кредитора».

3.2.5. Отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных «Основным договором» за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо.

3.3.»Поручитель» вправе:

3.3.1.Выдвигать против требования «Кредитора» возражения, которые мог бы представить «Должник». «Поручитель» не теряет право на эти возражения даже в том случае, если «Должник» от них отказался или признал свой долг.

3.3.2.Требовать от «Должника» уплаты процентов на сумму, выплаченную «Кредитору», и возмещения иных убытков, понесенных в связи с ответственностью «Должника».

3.3.3.Взыскать с «Кредитора» неосновательно полученное, в случае исполнения «Должником» обязательств по «Основному договору» и не уведомления об этом «Поручителя».

3.3.4.Предъявить регрессное требование к «Должнику»:

— если «Поручитель» исполнил обязательства по «Основному договору» перед «Кредитором»;

— если «Должник», исполнивший обязательства по «Основному договору», не известил об этом «Поручителя», который в свою очередь, исполнил те же обязательства по «Основному договору».

4.Ответственность сторон

4.1.»Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по «Договору» в соответствии с «Договором» и законодательством России.

4.2.Неустойка по «Договору» выплачивается только на основании обоснованного письменного требования «Сторон».

4.3.Выплата неустойки не освобождает «Стороны» от выполнения обязанностей, предусмотренных «Договором».

4.4.При несвоевременном перечислении платежей по «Договору», «Поручитель» уплачивает «Кредитору» неустойку в размере Размер неустойки рублей, начисляемую на сумму просроченного платежа за каждый день просрочки в период с даты возникновения просроченной задолженности (не включая эту дату) по дату полного погашения просроченной задолженности (включительно).

4.5.При несвоевременном перечислении платежей по «Договору» подлежат уплате проценты за пользование чужими денежными средствами в порядке и размере, предусмотренных п.1 ст.395 ГК РФ.

5.Основания и порядок расторжения договора

5.1.»Договор» может быть расторгнут по соглашению «Сторон», а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из «Сторон» по основаниям, предусмотренным «Договором» и законодательством.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Бухгалтерские проводки по договору цессии

5.2.Расторжение «Договора» в одностороннем порядке производится только по письменному требованию «Сторон» в течение Срок рассмотрения календарных дней со дня получения «Стороной» такого требования.

5.3. «Договор» прекращается в следующих случаях:

5.3.1.С прекращением «Основного договора»;

5.3.2.В случае изменения «Основного договора», влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для «Поручителя», без согласия «Поручителя»;

5.3.3.С переводом на другое лицо долга по «Основному договору», если «Поручитель» не дал согласия отвечать за нового должника;

5.3.4.Если «Кредитор» отказался принять надлежащее исполнение, предложенное «Должником» или «Поручителем»;

5.3.5.По истечении срока, указанного в п. 1.5 «Договора».

6.Разрешение споров из договора

6.1.Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из «Договора» является для «Сторон» обязательным.

6.2.Претензионные письма направляются «Сторонами» нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению «Сторон», указанным в п. 9 «Договора».

6.3.Направление «Сторонами» претензионных писем иным способом, чем указано в п. 6.2 «Договора» не допускается.

6.4.Срок рассмотрения претензионного письма составляет Срок рассмотрения рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

6.5.Споры из «Договора» разрешаются в судебном порядке в Наименование суда.  

7.Форс-мажор

7.1.»Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по «Договору» в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от «Сторон» обстоятельств.

7.2.»Сторона», которая не может выполнить обязательства по «Договору», должна своевременно, но не позднее Срок уведомления о форс-мажоре календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую «Сторону», с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

7.3.»Стороны» признают, что неплатежеспособность «Сторон» не является форс-мажорным обстоятельством.

8.Прочие условия

8.1.»Стороны» не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста «Договора» полностью соответствует действительному волеизъявлению «Сторон».

8.2.Вся переписка по предмету «Договора», предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения «Договора».

8.3. «Стороны» признают, что если какое-либо из положений «Договора» становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения «Договора» обязательны для «Сторон» в течение срока действия «Договора».

8.4. Если одна из «Сторон» изменит свой адрес или реквизиты, указанные в п. 9 «Договора», то она обязана информировать об этом другую «Сторону» в течение Срок информирования календарных дней со дня изменения.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему «Договору» действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих «Сторон».

8.6.»Договор» составлен в 3 (трех) подлинных экземплярах на русском языке по одному для «Кредитора», «Поручителя» и «Должника».

8.7.»Договор» является приложением к «Основному договору», заключенному «Кредитором» с «Должником».

8.8.»Поручителю» предоставляется копия «Основного договора», заверенная «Кредитором».

9.Адреса и реквизиты сторон

«Кредитор»: юридический адрес — Юридический адрес; почтовый адрес — Почтовый адрес; тел. — Телефон; факс — Факс; e-mail — E-mail; ИНН — ИНН; КПП — КПП; ОГРН — ОГРН; р/с — Расчетный счет в Банк к/с Корреспондентский счет; БИК БИК.

«Поручитель»: юридический адрес — Юридический адрес; почтовый адрес — Почтовый адрес; тел. — Телефон; факс — Факс; e-mail — E-mail; ИНН — ИНН; КПП — КПП; ОГРН — ОГРН; р/с — Расчетный счет в Банк к/с Корреспондентский счет; БИК БИК.

10.Подписи сторон

10.1.От имени «Кредитора» __________ Фамилия и инициалы 

10.2.От имени «Поручителя» __________ Фамилия и инициалы 

Источник: https://lexguide.ru/obrazcy-blanki-dogovorov/dogovory-obespecheniya-ispolneniya-obyazatelstv-obrazcy-dokumentov/dogovor-poruchitelstva-po-dogovoru-zajma.html

Договор поручительства (типовая форма)

Договор поручительства обязывает третье лицо к ответственности за исполнение обязательств заемщиком. Его заключают кредитор и поручитель.

В нем нет отдельных разделов, все условия изложены списком.

Бумага является дополнением к кредитному соглашению, которое заключается в момент, когда предоставляются заемщику денежные средства.

Указывается регистрационный номер и дата составления кредитного договора, который является основным, а также сумма кредита. Согласно договорным условиям, поручитель при невыполнении заемщиком своих обязательств должен возместить:

Важно, чтобы в документе была четко указана предельная сумма, которой ответственность третьего лица ограничивается.

Далее уточняются сроки исполнения обязательств со стороны поручителя.

Здесь же меры наказания за отказ от исполнения.

Документом предусматривается, что в условиях уменьшения платы за кредит уменьшается количество требований.

В случае полного или частичного удовлетворения потребностей кредитора, он обязан сообщить об этом поручителю, сделав это немедленно.

  1. Уплата неустойки (штрафов) в случае просрочки исполнения обязательств по основному;
  2. Погашение основного долга;
  3. Уплата процентов за пользование чужими денежными средствами;
  4. Выплата иных платежей, предусмотренных основным договором.
  5. Возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков кредитора;

По общему правилу, поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, хотя образцом договора поручительства может быть предусмотрена и субсидиарная ответственность поручителя (п. 1 ст.

Источник: http://myeconomist.ru/dogovor-poruchitelstva-k-dogovoru-podrjada-19287/

Договор поручительства физического лица

Банковские учреждения декларируют не всегда поручительство при кредитования юридических лиц.

В действительности же, подав заявку и все документы для получения займа, средний и малый бизнес получает часто ответ, что кредит будет выдан, когда в качестве добавочного обеспечения по нему будет поручительство одного или нескольких физических лиц.

Почему так происходит? Зачастую кредиторы сталкиваются с выводом активов в другую компанию или ликвидацией компании, а при этом бизнес продолжает собственную работу, даже своего бренда не изменяя.

Все знают о финансовой состоятельности хозяина компании, а у нее нет средств для того, чтобы погасить долг.

И тут, когда при оформлении займа не оформили личное поручительство, с имуществом собственника компании ничего сделать нельзя, даже когда банк знает, что деньги у того есть.

Договор поручительства по ГК РФ: характеристика и образец

Смысл поручительства в том, что поручитель обязуется отвечать перед кредитором по основному обязательству за должника по этому обязательству при неисполнительности должника.

Договор поручительства заключается между поручителем и кредитором по основному обязательству по правилам гл. 28 ГК РФ. Отношения между поручителем и должником по основному обязательству обычно оформляются договором о выдаче поручительства, по которому поручитель должен заключить договор поручительства с кредитором должника. Обычно такой договор возмездный.

В юридической практике эти договоры иногда путают.

Типовой договор поручительства

Разделы: Франчайзинг, Покупка бизнеса, Продажа бизнеса, Оценка бизнеса, Обзоры готового бизнеса, Аналитика готового бизнеса, Советы по готовому бизнесу, Статьи про готовый бизнес.

Разделы: Инвестирование, Советы инвестору, Инвестиционные фонды, ПИФ, Доверительное управление, Управляющие компании, Инвестиционные компании, Финансирование, Иностранные инвестиции, Налоги инвестора.

Разделы: Финансовый менеджмент, Финансовый маркетинг, Финансовые расчеты, Кассовые операции, Личные финансы, Автоматизация бизнеса, Безопасность финансов, Аудит,Управленческий учет, Зарплата, Командировочные расходы, Бухучет, Кредит, Вклады.

Трудовые договора, Договора аренды, Договора купли-продажи, Договора на оказание услуг, Договора поставки, Договора подряда, Типовые договора, Образцы договоров.

Коммерческий банк _______________________________.

Договор поручительства к договору поставки товара

договор поручительства к договору подряда

к договору поставки товара

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поручитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поручитель обязуется отвечать перед Поставщиком за исполнение (далее – «Покупатель») всех своих обязательств по договору поставки № от «»2014 г., заключенному между Поставщиком и Покупателем (далее – «договор поставки»).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поручитель обязуется нести солидарную ответственность с Покупателем перед Поставщиком за исполнение обязательств Покупателя по договору поставки, указанному в п.1.1 настоящего договора, включая возврат суммы основного долга или его части и уплату штрафных санкций, предусмотренных договором поставки, в случае неисполнения Покупателем своих обязательств по договору поставки.

2.2. Основаниями ответственности Поручителя, в частности, являются:

  • неоплата в срок, установленный договором поставки, принятого от Поставщика товара;
  • неоплата штрафных санкций за просрочку оплаты товара, предусмотренных договором поставки.

2.3. Поставщик обязуется немедленно извещать Поручителя обо всех допущенных Покупателем нарушениях договора поставки, в том числе о просрочке оплаты товара, и о любых других нарушениях, а также обо всех других обстоятельствах, влияющих на исполнение Покупателем своих обязательств перед Поставщиком.

2.4. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств перед Поставщиком Поставщик вправе по своему выбору потребовать исполнения обязательств у Покупателя или Поручителя либо осуществить в установленном законом порядке принудительное взыскание долга с Поручителя или Покупателя.

2.5. В случае если Поручитель оплатит все задолженности Покупателя перед Поставщиком по договору поставки, к нему переходят права Поставщика в объеме фактически удовлетворенных требований.

2.6. В течение трех дней после исполнения Поручителем обязательств Покупателя Поставщик обязан вручить Поручителю документы, удостоверяющие требования Поставщика к Покупателю, и передать права, обеспечивающие эти требования.

3. СРОКИ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует вплоть до «»2014 г. В случае если к указанному моменту у сторон остались неисполненные обязательства, вытекающие из настоящего договора, срок действия договора продлевается до полного выполнения сторонами своих обязательств.

3.2. Поручительство прекращается:

  • в случае, если после подписания настоящего договора обязательства Покупателя по договору поставки изменились (дополнительными соглашениями к договору) и указанные изменения влекут увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя без его письменного согласия;
  • в случае, если Поставщик отказался принять надлежащее исполнение по договору, предложенное Покупателем или Поручителем;
  • в случае надлежащего исполнения Покупателем обязательств по договору поставки;
  • в случае перевода долга по договору поставки с Покупателя на другое лицо, если Поручитель не дал Поставщику согласия отвечать за нового должника;
  • в случае принятия Поставщиком отступного;
  • в иных предусмотренных законом случаях.

3.3. Плата за предоставление поручительства настоящим договором не предусматривается.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕТЕНЗИЙ

4.1. Споры и претензии, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров.

4.2. В случае недостижения согласия путем переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящий договор поручительства действует в течение всего срока действия договора поставки, указанного в п.3.1 настоящего договора, в том числе и на срок его пролонгации.

5.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах – по одному для каждой из сторон и один экземпляр для Покупателя.

5.3. Поставщик обязан предоставить заверенную копию договора поставки Поручителю.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПоставщикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ПоручительЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

7. ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик _________________Поручитель _________________

Источник: http://digm.ru/dogovor-poruchitelstva-k-dogovoru-postavki-tovara.html

Стороны договора поручительства

Сторонами по договору поручительства является собственно поручитель, который несет солидарную ответственность с заемщиком (сторона по контракту, за исполнение обязательств которого выдается поручительство) и кредитор. 

Кредитором может быть любая компания (начиная от банка-кредитора заканчивая поставщиком товара по договору поставки) или любое физическое лицо.

Поручитель несет солидарную ответственность с тем лицом / компанией, за которого (ую) он поручается, что означает, что кредитор имеет право потребовать от поручителя тоже самое, что он может требовать от заемщика по основному договору, в т.ч. помимо исполнения основного обязательства, обязательств по уплате пени, штрафов и т.п.

Срок договора поручительства

Договор поручительства, как правило, заключается на срок немного превышающий срок основного договора. Если по основному договору предоставляются гарантии на товар или услуги, скажем поручитель поручается за поставщика обуви, то срок договора поручительства может также учитывать срок гарантии. 

Заключение договора поручительства

Договор поручительства заключается после подписания основного договора (кредитного, договора займа, поставки товара и т.п.). При этом, подписывая договор поручительства поручитель подтверждает, что полностью ознакомлен с текстом основного договора. 

Договор поручительства по кредиту или договору займа

Договор поручительства по кредитному договору является частным случаем договора поручительства. При этом заемщиком по кредитному договору может быть, как физическое, так и юридическое лицо. Поручителем также может быть, как физическое, так и юридическое лицо. 

Зачастую, по кредитам, выдаваемым юридическим лицам банки просят поручительство собственников бизнеса и/или менеджмента компании, а если финансовое состояние Заемщика кажется банку сомнительным, то в качестве поручителя может быть запрошено поручительство другого юридического лица с необходимым финансовым состоянием. 

Расторжение договора поручительства 

Расторжение договора поручительства может происходить либо по решению кредитора, либо по взаимному соглашению сторон, но никогда договор не расторгается решением поручителя. 

Прекращение договора поручительства

Договор поручительства прекращается после исполнения заемщиком (в рамках кредитного договора, договора займа, договора поставки и т.п.) своих обязательств по основному договору, а также по истечении срока, указанного договором. 

Взыскание по договору поручительства

В случае невыполнения заемщиком своих обязательств по основному договору, кредитор направляет в адрес поручителя требование о выполнении обязательств за заемщика в указанные в требовании сроки. 

  Скачать образец договора поручительства физического лица в формате doc или формате pdf

  Скачать образец договора поручительства юридического лица в формате doc или формате pdf

  Скачать договор поручительства по кредиту в формате doc или формате pdf

  Скачать договор поручительства по займу в формате doc или формате pdf

Полезные документы:

Требование к поручителю об уплате банку денежных средств за заемщика

Договор залога

Источник: http://allcontract.ru/dogovory/prochie-dogovory/dogovor-poruchitelstva.html

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Как оформить дарственная на машину между близкими родственниками

Закрыть