Договор поставки кирпича

Договор поставки строительного кирпича

договор поставки кирпича

строительного кирпича

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, КОЛИЧЕСТВО И СРОКИ ПОСТАВКИ

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю на условиях настоящего договора кирпич строительный (далее Продукция) в количестве, ассортименте и по ценам, указанным в счетах на предоплату, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а Покупатель оплатить и принять поставляемую продукцию на условиях настоящего договора. Указанные в выставленных счетах цены действительны в течение рабочих дней с момента их оформления.

1.2. В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе изменить цены в одностороннем порядке либо произвести возврат полученных средств, как ошибочно перечисленных.

1.3. Об изменении цен Поставщик уведомляет Покупателя не позднее, чем за календарных дня до поставки по новой цене. До истечения срока, указанного в уведомлении, Покупатель вправе отказаться от получения товара по новым ценам.

Информация об изменении цены, направляемая Поставщиком Покупателю, а также отказ покупателя от получения продукции по новым ценам, считаются произведенными надлежащим образом, если они направлены при помощи средств факсимильной связи.

В случае неполучения отказа Покупателя в указанный срок, цена товара считается согласованной и указывается в счете-фактуре Поставщика. Принятие продукции после введения новых цен является безусловным согласием Покупателя на новую цену.

1.4. В счете на предоплату указывается: № настоящего договора, наименование, ассортимент, количество, цена партии продукции, срок оплаты продукции, банковские реквизиты Поставщика и иные условия.

1.5. Предмет договора считается согласованным после поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика до начала передачи продукции.

1.6. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходят к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности по передаче продукции.

1.7. Моментом исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции является: при получении продукции Покупателем (его представителем) на складе Поставщика – дата передачи продукции согласно товарной накладной; при отгрузке железнодорожным транспортом – дата штемпеля станции отправления в ж/д накладной; при доставке продукции перевозчиком – дата передачи продукции согласно товарно-транспортной накладной.

2. УСЛОВИЯ ВЫБОРКИ (САМОВЫВОЗА) ПРОДУКЦИИ

2.1. Поставка продукции производится путем выборки (самовывозом) продукции автомобильным транспортом Покупателя со склада Поставщика при наличии паспорта и оригинала доверенности представителя Покупателя.

Доверенность выдается на представителя организации, который будет фактически подписывать документы на получение товарно-материальных ценностей. Срок действия доверенности должен совпадать с периодами получения продукции и датами подписания документов.

При неправильном оформлении доверенности или при предоставлении копии доверенности отгрузка продукции не производится.

2.2. Продукция поставляется на основании письменных заявок не позднее дней с момента поступления на расчетный счет Поставщика 100% предоплаты за каждую партию продукции. В целях сокращения сроков исполнения обязательств сторон по настоящему договору, допускается применение факсимильных документов с последующей высылкой в течение дней оригиналов.

2.3. Отгрузка продукции на складе Поставщика производится его собственными силами и за его счет.

2.4. В случае невыборки продукции со склада поставщика в сроки, указанные в настоящем договоре, кирпич принимается Поставщиком на ответственное хранение на срок не более дней.

По истечении срока хранения кирпич подлежит реализации Поставщиком другим потребителям, а сроки отгрузки для Покупателя по договору переносятся на следующий период в соответствии с графиком отгрузки, составляемым Поставщиком.

При этом стоимость невыбранной партии кирпича определяется по ценам, действующим на момент отгрузки по новому графику. Поставщик освобождается от ответственности за просрочку поставки, а Покупатель не имеет права требовать денежного возмещения неполученной партии кирпича.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

3.1. Поставка продукции может производиться путем отгрузки продукции железнодорожным транспортом на основании письменных заявок на следующий месяц не позднее числа текущего месяца. В случае нарушения указанного срока подачи заявки Поставщик имеет право отказаться от ее исполнения в следующем календарном месяце.

Если заявка, поданная с нарушением вышеуказанного срока все таки была принята Поставщиком к исполнению, Покупатель обязан возместить Поставщику все затраты по доставке груза до грузополучателя включая сборы за внесение изменений в согласованные перевозчиком заявки на перевозку грузов и повышенные тарифы за срочную перевозку грузов.

Основанием для возмещения данных расходов являются счета-фактуры Поставщика. Данные расходы в цену товара не включены. В заявке в обязательном порядке указывается: количество и ассортимент необходимого строительного кирпича, грузополучатель и его адрес (индекс отгрузочные реквизиты, ОКПО).

Отправка продукции железнодорожным транспортом производится только в том случае, если объем заявленной продукции железнодорожным транспортом позволяет произвести полную загрузку вагона (полувагона).

3.2. Покупатель обязан не позднее, чем за дней до начала периода поставки представить Поставщику справку (телеграмму) станции назначения о регистрационном коде грузополучателя и возможности приема груза.

В случае неисполнения данной обязанности Покупатель оплачивает возможные дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана перевозок, простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения принять продукцию и переадресовкой продукции.

Покупатель возмещает дополнительные расходы в полном объеме в течение дней с даты выставления счета-фактуры Поставщиком.

3.3 Сообщение об изменении отгрузочных ж/д реквизитов принимается к исполнению, если такое сообщение поступит от Покупателя не позднее, чем за дней до начала периода поставки.

В случае просрочки направления сообщения Покупатель (грузополучатель) обязан принять и оплатить продукцию в соответствии с указанными первоначальными отгрузочными реквизитами.

Покупатель обязан возместить все дополнительные ж/д расходы Поставщика, связанные с отгрузкой по неправильно указанным ж/д реквизитам (переадресацией вагонов) в течение дней с даты выставления счета-фактуры Поставщика.

3.4. В случае неполучения Покупателем без уважительных причин продукции на станции назначения в количестве и ассортименте, указанном в п.1.1 настоящего договора, керамический кирпич передается Поставщиком третьему лицу на ответственное хранение сроком на календарных дней со дня прибытия груза на станцию назначения.

По истечении указанного срока кирпич может быть реализован Поставщиком другим лицам без выплаты Покупателю каких-либо финансовых санкций за недопоставку продукции. Покупатель обязан возместить поставщику возникшие при этом убытки, связанные с ответственным хранением груза.

В случае недопоставки продукции по вине Поставщика, последний несет ответственность согласно действующему гражданскому законодательству.

3.5. В случае выявления несоответствия продукции по количеству в момент выдачи груза железной дорогой Покупатель обязан потребовать от органа транспорта составления коммерческого акта в соответствии с действующим законодательством.

3.6. Расходы по доставке кирпича железнодорожным транспортом оплачиваются Покупателем на основании счетов-фактур Поставщика на оплату продукции.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

4.1. Поставляемая по договору продукция должна соответствовать ГОСТ 530-2007 или техническим условиям. При выполнении кладочных работ из цветного и других видов лицевого кирпича Покупателю рекомендуется соблюдать Правила по предотвращению и устранению высолов, образующихся на лицевой поверхности стен от раствора (Приложение №1 к настоящему договору), разработанные специалистами Поставщика.

4.2. Поставщик удостоверяет качество продукции паспортом, копией сертификата качества, которые передаются Покупателю вместе со счётом-фактурой и накладной.

Источник: http://digm.ru/dogovor-postavki-stroitelnogo-kirpicha.html

Договор поставки кирпича образец

договор поставки кирпича

3. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

3.2. Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, в течение ____ дней со дня оплаты Покупателем. 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН Юристы сайта Правовед.ru составят договор поставки строительного кирпича в полном соответствии с нормами закона.

Вы можете ознакомиться с образцом договора поставки строительного кирпича бесплатно.

документа перед обращением к юристам сайта! в течение 10-15 минут предложат вам свои услуги и назовут цены. Опишите документ, который вам и ничего не теряете, если никто из юристов вам не подойдет.

разных юристов и выбираете результатом, напишите нам, и мы В мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ

Договор поставки кирпича с доставкой образец

Правила составления материалов В законе сказано, что содержание должно иметь ряд условий, необходимых для признания его действительным. строительного кирпича Юристы сайта Правовед.ru составят поставки строительного кирпича в полном соответствии с нормами закона. Вы можете ознакомиться с образцом договора поставки строительного кирпича бесплатно.

документа перед обращением к юристам сайта! Выберите юриста, который условия, и начните работу!

в течение 10-15 минут предложат вам свои услуги и назовут цены. Опишите документ, который вам Нахимовский проспект, 24, стр.4 ТВЦ Экспострой павильон 6, офис 218 ТЕЛЕФОН Суть о поставке строительного кирпича заключается: В фиксируется оплата за услугу, в том числе и предоплата. Договор щебня и песка (образец) 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар (далее – Товар), указанный в п.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ликвидация государственного учреждения

Договор поставки строительного кирпича

Составляется и подписывается в двух экземплярах.

1.5. Предмет договора считается согласованным после поступления предварительной оплаты на расчетный счет Поставщика до начала передачи продукции.

1.6. Право собственности и риск случайной гибели продукции переходят к Покупателю в момент исполнения Поставщиком обязанности по передаче продукции. 2.3.

Договор продажи кирпича образец

Продавец поставляет Покупателю строительные материалы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Договору, в течение ____ дней со дня оплаты Покупателем товара.

4.3. При непоставке строительных материалов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, Продавец возвращает Покупателю сумму Договора и уплачивает штраф в размере ___% от суммы Договора. 4.4.

При обнаружении в поставленных строительных материалах недостатков, если они не были оговорены Продавцом, Покупатель по своему выбору вправе: — потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) — потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены — потребовать соразмерного уменьшения покупной цены — потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов Покупателя на их исправление самостоятельно или третьим лицом — отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы в течение _____________________.

Договор поставки кирпича образец рк

В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе изменить цены в одностороннем порядке либо произвести возврат полученных средств, как ошибочно перечисленных.

1.3. Об изменении цен Поставщик уведомляет Покупателя не позднее, чем за календарных дня до поставки по новой цене.
До истечения срока, указанного в уведомлении, Покупатель вправе отказаться от получения товара по новым ценам.

Информация об изменении цены, направляемая Поставщиком Покупателю, а также отказ покупателя от получения продукции по новым ценам, считаются произведенными надлежащим образом, если они направлены при помощи средств факсимильной связи.

В случае неполучения отказа Покупателя в указанный срок, цена товара считается согласованной и указывается в счете-фактуре Поставщика.

В случае неисполнения данной обязанности Покупатель оплачивает возможные дополнительные расходы, связанные с заказом внеплановых вагонов, изменением плана перевозок, простоем вагонов на станции отправления из-за отказа станции назначения принять продукцию и переадресовкой продукции. Покупатель возмещает дополнительные расходы в полном объеме в течение __________ дней с даты выставления счета-фактуры Поставщиком.

3.3 Сообщение об изменении отгрузочных ж/д реквизитов принимается к исполнению, если такое сообщение поступит от Покупателя не позднее, чем за __________ дней до начала периода поставки.

В случае просрочки направления сообщения Покупатель (грузополучатель) обязан принять и оплатить продукцию в соответствии с указанными первоначальными отгрузочными реквизитами.

Договор поставки кирпича образец 2017

В случае выставления счета-фактуры на дополнительные расходы, связанные с отгрузкой продукции, Покупатель в платежном поручении указывает номер настоящего договора и номер счета-фактуры.

6.5. В случае получения оплаты с неполной расшифровкой платежа, срок исполнения обязанности Поставщика по передаче продукции увеличивается на время, затраченное Поставщиком на выяснение назначения платежа.

6.6.

Если Покупатель указал назначение платежа с нарушением п.6.4 настоящего договора (не указано назначение платежа, разные назначения платежа, неполное назначение платежа), то платеж засчитывается только при наличии письма Покупателя об изменении назначения платежа. До получения Поставщиком письма с изменением назначения платежа Покупатель считается не выполнившим обязательства по оплате продукции.

6.7.

Договор поставки кирпича образец 2015 скачать бесплатно

Чтобы потребовать обмена товара покупатель должен быть заинтересован в том, чтобы как можно детальнее описать товар, который он приобретает.

Таким образом, его нельзя будет перепутать с другими видами, а как следствие справедливость точно будет на стороне покупателя.

Форс-мажорные обстоятельства по договору купли-продажи кирпича

Форс-мажорные обстоятельства в данном вопросе заслуживают отдельного внимания.

Специалисты настоятельно рекомендуют описывать действия сторон, при возникновении подобных эксцессов. Это может быть полное расторжение договора, перенесение его на другую дату или другое условие, которое стороны предусмотрели.

В случае если на основе форс-мажорных ситуаций возникают претензии, у одной из сторон, решать их можно двумя путями:

Договор поставки кирпича образец заполнения

Важно Вся это процедура всегда имеет определенный срок.

По своей сути, данный договор имеет самую стандартную форму, которая дополняется наименованием товара, его характеристиками и количеством.

Давайте разберемся, как правильно его оформить со стороны закона.

Образец типового договора купли-продажи кирпича

В договоре купли-продажи кирпича должны присутствовать следующие пункты:

  • Дата, время и место заключения договора. С датой и временем все понятно, а что касается места, то достаточно просто указать город или другой населенный пункт, где подписывается документ;
  • Информация о сторонах договора.

В случае с физическими лицами будет достаточно паспортных данных. В свою очередь юридическим лицам придется указать информацию относительно организации, которая заключает сделку.

Договор поставки кирпича образец 2016 скачать бесплатно

Обязательно следует указать и реквизиты сторон, по которым будет производиться оплата;

  • Предмет сделки. Важно в договоре написать не просто, что речь идет о кирпиче, а конкретно описать о каком именно виде, о его количестве и так далее;
  • Цена и порядок расчета.
  • Обязательства сторон и ответственность.

В случае неполной оплаты, нарушения срока внесения оплаты Поставщик вправе по своему выбору:

Внимание

В случае нарушения Покупателем порядка и сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Поставщик вправе изменить цены в одностороннем порядке либо произвести возврат полученных средств, как ошибочно перечисленных.

1.3. Об изменении цен Поставщик уведомляет Покупателя не позднее, чем за календарных дня до поставки по новой цене.

Источник: http://advokatkuzin.ru/dogovor-postavki-kirpicha-obrazets/

Договор на поставку кирпича и тротуарной плитки

договор поставки кирпича

Заказчик» обеспечивает оплату поставленного Товара в установленном Контрактом порядке, форме и размере. СТАТЬЯ 2. ЦЕНА КОНТРАКТА. 2.1. Цена Контракта включает общую стоимость всех Товаров и сопутствующих услуг, оплачиваемую «Заказчиком» «Поставщику» за полное выполнение им своих обязательств по поставке товара по Контракту. 2.2. Цена Контракта составляет руб руб.

(цифрами и прописью), (в том числе НДС, без НДС) и включает в себя стоимость товаров, упаковки, расходы, связанные с поставкой товаров (погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы), расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей «Поставщика», связанных с условиями выполнения муниципального контракта.

Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных п.2.3, 2.4, 2.5. 2.3.

Типовой договор поставки товара

Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
9.8. Важно Настоящий Контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. Администрация Ровеньского района 309740 Белгородская обл., Ровеньской р-н п.

Ровеньки, ул. Ленина, д.50 УФК по Белгородской обл. (л/сч 17, УФБП администрации Ровеньского р-на л/с (Администрация Ровеньского района л/с инн кпп )) р/с Банк:ГУ Банка России по Белгородской области г.

Договор поставки плитки

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

7.2.

Муниципальный заказчик подрядчик

Внимание По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.

Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Поставщик:ООО “Феникс-Неруд“ 127473 г.

Москва, ул. Селезневская, д. 34, корп. 2ИНН/КПП 7707778052/770701001Р/С 40702810000000250372в АКБ «РосЕвроБанк» (ОАО)БИК 044585777к/с 30101810800000000777 Покупатель: ПОДПИСИ СТОРОН: Поставщик:ООО «Феникс-Неруд» / / М.П.

Покупатель: / / М.П. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ № п/п Наименованиепродукции Единицаизмерения Количество Цена за единицупродукции (руб) Общая стоимость(руб) 1 м куб Всего: ООО «Феникс-Неруд»Генеральный директор / / М.П.
Генеральный директор / / М.П.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Внешнеэкономическая деятельность оквэд

Договор

Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

7.3. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 8.1.

Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке.
8.2. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г.
Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. 9.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 9.1. Срок действия договора: с момента его подписания по » » 20 г. 9.2.

Договор может быть расторгнут: 9.2.1. По соглашению сторон.

9.2.2.

Договор на поставку продукции

СТАТЬЯ 3. СРОКИ И МЕСТО ПОСТАВКИ. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ. 3.1.

Срок поставки Товара в течении 5 дней с момента заключения муниципального контракта и его регистрации в реестре муниципальных контрактов Ровеньского района. 3.2. Место поставки: Белгородская область, п. Ровеньки, ул.

Комсомольская,. 3.2. Оплата по настоящему контракту производится «Заказчиком» за счет средств субсидии областного бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика», за фактически поставленные товары на основании накладных, счетов, актов приема передачи, в течении 20 банковских дней.

Под датой оплаты понимается дата поступления денежных средств на расчетный счет «Поставщика». В случае изменения его расчетного счета «Поставщик» обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом «Заказчику», с указанием новых реквизитов расчетного счета.

Источник: http://fundsnet.ru/dogovor-na-postavku-kirpicha-i-trotuarnoj-plitki/

Договор на поставку кирпича риски

договор поставки кирпича
1. ПРЕДМЕТ 1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю ____________________________ (далее Товар), а Покупатель обязуется принять Товар и оплатить его в соответствии с условиями.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена Товара оговариваются в товарных накладных, подписываемых надлежащими представителями каждой из Сторон при приеме-передаче Товара.

Мобильное приложение

В мобильном приложении юристы отвечают быстрее и ответ гарантирован даже на бесплатный вопрос!

Мы стараемся! Угостите дизайнера чашечкой кофе, ему будет приятно

Источник: http://myeconomist.ru/dogovor-na-postavku-kirpicha-riski-19287/

Договор купли продажи кирпича образец

договор поставки кирпича

Покупка кирпича часто сопровождается договором купли-продажи. Но это касается скорее оптовых покупателей, которые заказывать большие объемы. Если говорить и розничной торговле, то чаще всего все намного проще, человек приходит в магазин, покупает товар и получает чек или квитанцию.

Тем не менее, договор купли-продажи кирпича может быть заключен на любом уровне и любым лицом (как физическим, так и юридическим).

Чаще всего этот документ выступает не столько самим договором, а как гарант для обеих сторон.

Как и в любом другом договоре, продавец обязуется передать в собственность какой-либо товар, а покупатель принять и оплатить его стоимость. Вся это процедура всегда имеет определенный срок.

По своей сути, данный договор имеет самую стандартную форму, которая дополняется наименованием товара, его характеристиками и количеством.

Давайте разберемся, как правильно его оформить со стороны закона.

Особенности сделки купли-продажи кирпича

Каких-либо особенностей для конкретного вида товара нет, но при этом есть важные условия, которые обязательно следует указать. Основными (значимыми) условиями являются предмет договора и его цена. Без данных пунктов договор не является действительным и не имеет юридической силы. Тоже можно сказать о дате, месте заключении, реквизитах и подписях сторон.

Остальные условия являются в договоре не обязательными и описываются исключительно по желанию сторон.

Одной из главных проблем, с которой могут столкнуться стороны является путаница в товарах. Особенно часто такое происходит на больших складах, где существует огромное количество кирпича. Чтобы потребовать обмена товара покупатель должен быть заинтересован в том, чтобы как можно детальнее описать товар, который он приобретает.

  Содержательная часть трудового договора это его условий

Таким образом, его нельзя будет перепутать с другими видами, а как следствие справедливость точно будет на стороне покупателя.

Грамотный договор поставки стеновых блоков

договор поставки кирпича

ПОСТАВЩИК гарантирует срок эксплуатации оборудования в течение 12 месяцев со дня продажи, при условии его надлежащего использования согласно ТУ и СТО на данное оборудование. 4.2. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение договорных обязательств в соответствии с законодательством РФ. 4.3.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по ДОГОВОРУ вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), а именно: стихийных бедствий, пожара, наводнения и т. д. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана письменно информировать другую сторону в течение 15 суток.

В случае не извещения о сложившихся обстоятельствах соответствующая сторона лишается возможности ссылаться на них в дальнейшем. 4.4. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим ДОГОВОРОМ, взаимоотношения сторон определяются действующим законодательством РФ. 5.

 договора по типам

Стороны обязаны с течение 10 (десяти) рабочих дней информировать друг друга об изменении сведений о банковских реквизитах, об адресе места нахождения и адресе для направления корреспонденции, а также об изменении сведений, которые указываются в первичных учётных документах и счетах-фактурах. 12.3.

После подписания договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу. 12.4.

Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

12.5. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора. 13. Юридические и банковские реквизиты Поставщик: ООО «ЖБИ-4» ИНН/КПП: 7723922874/772301001 Адрес места нахождения: 109263, г.

Типовой договор поставки

Договор поставки ООО Канский КСК Договор № на поставку железобетонных изделий г.

Канск 2012 года Общество с ограниченной ответственностью «Канский комбинат строительных конструкций», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Коваленко Людмилы Деевны , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель принять и оплатить железобетонные изделия (далее – Продукция) в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.
1.2. Количество, ассортимент и цена Продукции определяются Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 2. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 2.1.

Договор поставки

Поставщик направляет Покупателю счёт по факсимильной или электронной связи в день формирования счёта. 3.3. Покупатель обязан оплатить товар на основании счёта в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения от Поставщика счёта по факсимильной или электронной связи. 3.4. Оплата Покупателем суммы, указанной в счёте, означает согласие Покупателя с условиями поставки товара, в том числе с наименованием, ценой, количеством товара и сроком поставки.

3.5. В случае, если Покупатель выявит в счете расхождения с заявкой, он обязан сообщить об этом Поставщику для того, чтобы Поставщик переоформил счет в соответствии с заявкой. 3.6. Условия поставки товара считаются согласованными, если счёт своевременно оплачен Покупателем. 4. Порядок расчётов 4.1.

Источник: http://autostrahovka24.ru/gramotnyj-dogovor-postavki-stenovyh-blokov/

Договор купли продажи на кирпич

договор поставки кирпича

Одни продают, другие покупают, третьи оказывают услуги, а четвертые этими услугами пользуются. Такие бизнес-отношения иногда должны оформляться на бумаге, путем подписания различных договоров (купли-продажи, оказания услуг, выполнения работ, займа, поручения и многих других). В то же время, в ряде случаев подписание договоров не только не требуется, но и просто нецелесообразно.

К примеру, никто не заключает письменный договор купли-продажи при реализации продуктов питания потребителям в продуктовом магазине. Вместе с тем, законодательством четко установлено, в каких случаях заключение письменных договоров обязательно, а в каких случаях — нет.

Согласно статье 152 Гражданского Кодекса Республики Казахстан (ГК РК), в письменной форме должны совершаться сделки, осуществляемые в процессе предпринимательской деятельности.

Порядок оплаты

Физические и юридические лица могут оплатить приобретенные у нас стройматериалы по безналичной схеме. При этом мы максимально упростили всю процедуру: достаточно выбрать кирпич, черепицу, брусчатку и т.д. согласовать сроки поставки и заключить договор — после этого вы сразу получите счет, который можете оплатить через банковский перевод.

Как только мы «увидим» деньги на своем счету, сразу же начнется отгрузка стройматериалов! При этом вы в такой ситуации экономите не только свое время, но и деньги.

Потому что никаких дополнительных комиссий с нашей стороны при безналичной оплате не предусмотрено — мы не прячем «повышенные» цены для подобных вариантов оплаты, как это нередко можно встретить на рынке. Для физических лиц мы предлагаем возможность оплаты заказанных стройматериалов наличными.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Устав ооо пример

Месторасположение завода, офиса, торгово-демонстрационного зала и склада: ближайшие станции метро и железнодорожные станции, наземный городской транспорт, наличие парковки, режим работы, контактные телефоны. Подробная схема проезда на склад.

силикатный, который состоит из 90% песка, 10% извести и небольшой доли прибавок.

Отметьте, что силикатный кирпич – вовсе и не кирпич, а некий твердый материал, похожий по форме на кирпич.

Как отличить рядовой (строительный) кирпич от лицевого (облицовочного) кирпича? Поясните, что рядовой кирпич для лучшего сцепления со штукатурным раствором, как правило, на боковой стороне имеет вдавленный геометрический рисунок.

Лицевой кирпич. как правило, однородного цвета, имеет две гладкие, ровные поверхности: тычок и ложок. К облицовочным кирпичам относится также фигурный кирпич с рельефным рисунком лицевой поверхности и фасонный кирпич для кладки арок и столбов.

Оплата и доставка кирпича Донские зори

Физические и юридические лица могут оплатить кирпич Донские зори по безналичной схеме. При этом мы максимально упростили всю процедуру: достаточно выбрать необходимый товар, согласовать сроки поставки и заключить договор — после этого вы сразу получите счет, который можете оплатить через банковский перевод.

Как только мы «увидим» деньги на своем счету, сразу же начнется отгрузка заказанной продукции!

При этом вы в такой ситуации экономите не только свое время, но и деньги. Потому что никаких дополнительных комиссий с нашей стороны при безналичной оплате не предусмотрено — мы не прячем «повышенные» цены для подобных вариантов оплаты, как это нередко можно встретить на рынке.

Договор купли-продажи строительных материалов

— соглашение по передаче в пользование строительных материалов.

Когда у одного индивида появляется необходимость купить какой-то товар, скажем, стройматериалы, а у другого есть возможность продать их, эти люди автоматически превращаются в договаривающиеся стороны – покупателя и продавца.

Сделку, заключаемую между ними, следует оформить официально. Для этого существует типовой договор купли-продажи, которым предусматривается, что человек, который продает строительные материалы, передаст их в собственность человеку, который хочет купить эти материалы, а тот, получив покупку, оплатит ее стоимость. Кроме того, заключение договора купли-продажи подразумевает, что купленные строительные материалы окончательно и бесповоротно становятся собственностью покупателя.

Продаваться и покупаться, т.е.

О кирпиче

Законодательством установлены несколько случаев, когда потребитель вправе отказаться от товара и потребовать возврата уплаченной цены товара.

Под Товаром в данном случае подразумеваются строительные товары – кирпич, строительные блоки и др. По общему правила Продавец считается исполнившим обязанность по передаче Товара с момента подписания товарно-транспортной накладной. Покупатель после передачи товара может отказаться от договора купли-продажи и требовать возврата цены только в установленных законом случаях, указанных ниже.

Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации (п.

1 ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»).

Обмен и возврат

ЗАО «Фирма «КИРИЛЛ» осуществляет продажу товаров в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

В отдельных случаях могут действовать иные договоренности.

После того как товар поступил в распоряжение покупателя, считается, что ЗАО «Фирма «КИРИЛЛ» исполнило обязанности по передаче товара покупателю.

При отсутствии иных договоренностей или акций доставка товара оплачивается покупателем.

Неделя бератора «УСН на практике»

К доходам от обычных видов деятельности можно отнести и поступления от сдачи имущества в аренду, участия в уставных капиталах других организаций, предоставления за плату прав на объекты интеллектуальной собственности и т.

д. Это возможно, если они являются одним из видов деятельности фирмы.

Если конкретный вид деятельности в уставе не указан, то его нужно проверить по критерию существенности.

То есть видом деятельности можно считать любые работы или услуги, если выручка от их реализации составляет не менее 5% от ее общей суммы. В противном случае такие доходы относят к прочим.

суммы налога на добавленную стоимость, акцизов и экспортных пошлин, полученных в составе выручки; деньги, которые фирме не принадлежат, полученные по посредническим сделкам (договорам комиссии, поручения, агентским договорам); авансы, полученные в счет оплаты продукции (работ, услуг); суммы задатков; суммы залога, если по договору заложенное имущество передается залогодержателю; суммы, поступившие в погашение кредита или займа.

Договор поставки продукции

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ г. Ржев «___» __________ 20___ г.

2.2. Порядок расчетов – предварительная оплата за все количество кирпича, внесение залоговой стоимости поддонов, а при ж. д. поставках – проплата ж. д.

тарифа и стоимости подачи-уборки вагонов. 2.3. По взаимной договоренности Сторон возможна оплата за каждую партию кирпича отдельно либо путем зачета взаимных требований. 2.4. Оплата производится путем перечисления на расчетный счет либо внесением денег в кассу ПОСТАВЩИКА.

2.6.

Акты поставки к договору кирпича

Правила приемки и методы отбора проб», ГОСТ 10632-2007 «Плиты древесно-стружечные. 2.7. Поставщик вправе производить досрочную поставку Товара.

Заключение такого договора — это гарантия защиты прав и имущественных интересов поставщика и покупателя в суде. Ознакомьтесь с содержанием документа: 4.2. Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортных средств и приемку Товара в нормативное время (30 минут).

4.3. Покупатель самостоятельно определяет периодичность поставок, а также количество и ассортимент Товаров. 1.3. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация.

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1.

Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях.

Источник: http://152-zakon.ru/dogovor-postavki-kirpicha-obrazec-12444/

Образец договора поставки кирпича

Особых требований к договору, заключаемому при поставке данного вида строительного камня, законодательство не предъявляет.
Среди существенных условий отмечено только два:

5.

Источник: http://yuratex.ru/dogovor-postavki-kirpicha-obrazets/

Договор поставки кирпича с доставкой образец

договор поставки кирпича

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ТОВАРА ПОСТАВКИ ТОВАРА № _____ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего.

1.2. В соответствии с настоящим под » товаром»=»» понимается:=»» alt=»Договор поставки кирпича с доставкой образец»>

Договор поставки (образец)

поставки (образец) 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в порядке и на условиях, определенных настоящим, продукцию, оговоренную в развернутой номенклатуре (ассортименте), в дальнейшем «Товар». 1.3. Цена Товара и общая сумма определяются на каждую и указываются в Спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Договор поставки материалов образец бланк

Договор поставки материалов образец бланк По соглашению о одна сторона обязуется доставить товар покупателю в оговоренном объеме и в определенный сторонами срок.

И одной из разновидностью предмета договора поставки являются материалы.

Они могут предназначаться для строительства или производства, на форму документа это никак не влияет. Правила составления материалов В законе сказано, что содержание должно иметь ряд условий, необходимых для признания его действительным.

образец №________ «____» ___________ 200_ года ____________«_________», в лице ________________________________, действующего на основании ___________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны и (организационно правовая форма и наименование контрагента) в лице _____________________________________________________________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя контрагента) действующего на основании _______________________________________________________________, (наименование правоустанавливающего документа — Свидетельство, устав, приказ, доверенность) именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящий (далее) о нижеследующем:

Договор поставки строительных материалов

поставки строительных материалов Договор стройматериалов заключается между юридическими лицами, физическими лицами или физическим и юридическим лицом. Типовой контракт образца 2019 года вы можете скачать и загрузить бесплатно по ссылкам ниже – там расположены файлы с примерами форм в форматах pdf и doc.

сб-вс — по договоренности

  • АДРЕС

    Нахимовский проспект, 24, стр.4

    ТВЦ Экспострой павильон 6, офис 218

  • ТЕЛЕФОН
  • Договор поставки строительного кирпича Для поставки строительного кирпича на объект, как правило, заключается, регламентирующий процесс такой доставки. Подписывается он покупателем и поставщиком. С обязательным указанием реквизитов обеих сторон и подписями.

    Суть о поставке строительного кирпича заключается: В фиксируется оплата за услугу, в том числе и предоплата.

    Договор поставки щебня и песка (образец)

    Договор щебня и песка (образец) 1.

    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить в установленном порядке Товар (далее – Товар), указанный в п. 1.2. настоящего, на условиях взаимовыгодного сотрудничества.

    1.2. Предметом является: (ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК), соответствующий требованиям ГОСТ, далее именуемый «Товар».

    В документе указываются все пожелания сторон, требования к качеству, упаковке, сроки оплаты и доставки.

    Источник: http://respect66.ru/dogovor-postavki-kirpicha-s-dostavkoj-obrazec-52274/

    Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

    +7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

    +7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

    +8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

    Это быстро и бесплатно!

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Кредит под залог доли в квартире без согласия других собственников

    Закрыть