Договор поставки нефтепродуктов

Договор. поставки нефтепродуктов железнодорожным транспортом

договор поставки нефтепродуктов

Г. [место заключения договора] [дата заключения договора]

[Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с одной стороны и [полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты (далее также — товар).

1.2. Ассортимент, цена, объемы, условия и сроки поставки, порядок оплаты согласовываются Сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Условия поставки

2.1. Поставка осуществляется партиями в цистернах парка ОАО «Российские железные дороги» по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью на основании письменных заявок Покупателя по указанным им реквизитам.

Минимальной нормой отгрузки является одна ж/д цистерна (вагон).

Партия — это количество (объем) нефтепродуктов, поставляемое единовременно в соответствии с заявкой Покупателя и с учетом минимальной нормы отгрузки.

2.2. Покупатель представляет заявку на отгрузку нефтепродуктов и отгрузочные реквизиты, по которым производится отгрузка товара, с указанием наименования и количества товара (по наименованиям), станции назначения и ее кода, наименования грузополучателя, его кода и почтового адреса не позднее чем за [значение] дней до планируемой отгрузки партии товара.

2.3. Поставка ниже минимальных норм не производится и недопоставкой не считается, при этом штрафные санкции к Поставщику не применяются.

2.4. Допускается отгрузка нефтепродуктов с превышением объемов, согласованных Сторонами в спецификации, в пределах минимальной нормы отгрузки. В таком случае Покупатель принимает и оплачивает отгруженный товар.

2.5. По письменному согласованию Сторон возможно использование собственных или арендованных ж/д цистерн завода-изготовителя.

При отгрузках в собственных или арендованных цистернах Поставщика Покупатель обязан обеспечить возврат порожних (очищенных) цистерн на станцию приписки по полным грузовым документам не позднее чем через 24 часа с момента подачи их на подъездной путь станции назначения (грузополучателя).

В случае невозврата цистерн Поставщику Покупатель обязан возместить стоимость цистерн, определенную по ж/д документам, в течение [значение] банковских дней с момента получения требования Поставщика и копий документов о стоимости цистерн.

2.6. Приемка нефтепродуктов по количеству и качеству производится Покупателем (грузополучателем) в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР NN П-6 и П-7.

2.7. Претензии по количеству поставленного товара не подлежат удовлетворению, если при его выгрузке Покупателем в пункте назначения расхождение между количеством товара, указанным в перевозочном документе, и количеством, определенным в установленном порядке Покупателем, суммированное с естественной убылью, не превышает пределов, установленных ГОСТ 8.595-2004.

2.8. Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с даты поставки.

Датой поставки партии нефтепродуктов железнодорожным транспортом считается дата сдачи товара транспортной организации для перевозки, указанная в ж/д квитанции станции отправления.

3. Качество товара

3.1. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать действующим ГОСТам и ТУ завода-изготовителя. Каждая партия нефтепродуктов сопровождается паспортом качества, выданным производителем или нефтебазой.

4. Порядок расчетов

4.1. Покупатель оплачивает поставленные нефтепродукты по ценам, указанным в спецификации.

4.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [значение] дней с момента получения счета.

4.3. Транспортные расходы, связанные с поставкой нефтепродуктов, включаются в стоимость товара либо указываются отдельной строкой.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае существенного нарушения требований к качеству нефтепродуктов Поставщик обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим требованиям настоящего договора.

5.2. За недопоставку или просрочку поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

5.3. За несвоевременную оплату поставленного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6. Срок и порядок действия договора

6.1. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах по одному для каждой из Сторон.

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].

6.3. В случае если ни одна из Сторон после истечения срока действия договора не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год.

7. Порядок изменения и расторжения договора

7.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.

7.2. Нарушение договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

— поставки товара ненадлежащего качества;

— неоднократного нарушения сроков поставки товара.

7.3. Нарушение договора Покупателем предполагается существенным в случаях неоднократного нарушения сроков оплаты товара.

7.4. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.6. Стороны будут принимать меры, чтобы решить возникающие споры и разногласия в рамках настоящего договора путем переговоров.

7.7. В случае, если Стороны не смогут прийти к единому мнению по спорным вопросам, спор будет передан в арбитражный суд по месту нахождения истца.

8. Реквизиты и подписи Сторон

Поставщик[вписать нужное][вписать нужное] Покупатель[вписать нужное][вписать нужное]

Источник: http://love-credit.ru/content/dogovor-postavki-nefteproduktov-zheleznodorozhnym-transportom

Образец договора поставки нефтепродуктов

договор поставки нефтепродуктов

Разделы: Франчайзинг, Покупка бизнеса, Продажа бизнеса, Оценка бизнеса, Обзоры готового бизнеса, Аналитика готового бизнеса, Советы по готовому бизнесу, Статьи про готовый бизнес. Разделы: Инвестирование, Советы инвестору, Инвестиционные фонды, ПИФ, Доверительное управление, Управляющие компании, Инвестиционные компании, Финансирование, Иностранные инвестиции, Налоги инвестора.

Разделы: Финансовый менеджмент, Финансовый маркетинг, Финансовые расчеты, Кассовые операции, Личные финансы, Автоматизация бизнеса, Безопасность финансов, Аудит,Управленческий учет, Зарплата, Командировочные расходы, Бухучет, Кредит, Вклады. Трудовые договора, Договора аренды, Договора купли-продажи, Договора на оказание услуг, Договора поставки, Договора подряда, Типовые договора, Образцы договоров.

_______________________, именуемое в дальнейшем Продавец.

в лице генерального директора ______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем Покупатель.

в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в собственность Покупателя нефтепродукты, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него соответствующую денежную сумму (стоимость).

Количество нефтепродуктов, поставляемых по настоящему договору, а также дата и место поставки определяются Покупателем в письменных заявках, направляемых в адрес Продавца на Е- mail.

ООО «Хозпромторг-Экспорт» (ОГРН 1080277005060), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора — Сазанова И.В.

действующего на основании Устава, и ___________________________________________________ (ОГРН _______________), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем : 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего договора поставлять, а Заказчик оплачивать и принимать нефтепродукты. 2.

Экспортный контракт на поставку нефтепродуктов

Компания ________________, именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и Компания ________________, именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 1.1.

именуемые в дальнейшем «Продукция», согласно предлагаемого Поставщиком и согласованного с Заказчиком ассортимента. 1.2. Ассортимент, цена и объемы Продукции, подлежащие поставке, согласовываются сторонами и указываются в Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

Источник: http://pravo-38.ru/obrazec-dogovora-postavki-nefteproduktov-76633/

Экспортный контракт на поставку нефтепродуктов — Договор поставки товаров, продукции

договор поставки нефтепродуктов

г. _______________                                                   « __ »  _________ 20__ г.

Компания ________________, именуемая в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________, действующего на основании ________________, с одной стороны,  и

Компания ________________,  именуемая в дальнейшем «Покупатель», в лице____________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили  настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Контракта поставлять Покупателю нефтепродукты, далее именуемые «Товар», а Покупатель обязуется принимать или организовывать приемку Товара и оплачивать Товар в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Наименование Товара, ассортимент, количество, качество (ТУ, стандарт), условия поставки, способ транспортировки, период поставки, цена, порядок оплаты Товара, наименование Грузоотправителя,  Грузополучателя, определяются в Дополнительных соглашениях к Контракту, являющихся его неотъемлемыми частями.

2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО

2.1. Качество Товара, продаваемого по настоящему Контракту, должно соответствовать указанному в Приложении №1 и подтверждаться Паспортом качества Товара, выданным производителем.

2.2. Прием Товара по качеству и количеству осуществляется Покупателем при поставке ж/д транспортом — на железнодорожной эстакаде ____________________, в дальнейшем именуемая «Пункт слива», при поставке автомобильным транспортом _____________________________.                          

2.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится представителями Сторон в момент передачи Товара.

2.3. Товар считается сданным Продавцом и принятым Покупателем: по качеству – согласно характеристикам, указанным в сертификате (паспорте) качества, по количеству – согласно весу, указанному в накладной, с учетом предусмотренных законодательством РФ норм естественной убыли.

3. ПОСТАВКА

3.1. Поставка Товара, продаваемого по настоящему Контракту, производится  Продавцом на условиях DAP-граница РФ, ж.д. станция ___________ ,либо, при поставка автотранспортом  DAP – граница РФ, _______________

3.2. Датой поставки считается дата, подтвержденная датой штемпеля станции ________ в ж.д. накладных, а при поставке автотранспортом – штемпель _______________ в автонакладных.

3.3. Товар и все риски, связанные с ним, переходят в собственность Покупателя на условиях  DAP-граница РФ (ИНКОТЕРМС-2010).

3.4. Все расходы, возникшие у Продавца на территории РФ, в том числе уплата экспортных таможенных пошлин, налогов, иных затрат, понесенных Продавцом в связи с поставкой Товара до места доставки, указанного в п. 3.1, оплачиваются Продавцом.

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Общая стоимость данного Контракта составляет ________________________.

Цена Товара согласовывается Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Контракту и включает:

  • при поставке Товара железнодорожным транспортом – стоимость Товара, стоимость тары, упаковки, налив, погрузку, стоимость услуг по организации транспортировки Товара до станции ____________. 
  • при поставке Товара автомобильным транспортом –  стоимость Товара, стоимость тары и упаковки, расходы, связанные с погрузкой Товара в месте погрузки и наливом, стоимость услуг по организации транспортировки Товара до ______________.

4.2. Оплата поставляемого Товара осуществляется Покупателем денежными средствами на условиях 100 % предварительной оплаты не позднее 5 (Пять) календарных дней до отгрузки Товара. Фактом оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

Платежные документы, оформляемые Покупателем на оплату Товара, должны содержать ссылку на номер Контракта и номер соответствующего Дополнительного соглашения.

4.3. В случае,  если Покупателем не произведено в сроки и на условиях, предусмотренных в п.4.2  настоящего Контракта, перечисление денежных средств, Поставщик имеет право произвести поставку Товара только в пределах оплаченной суммы.

При  этом неоплаченное количество согласованного в Дополнительном соглашении Товара не подлежит поставке как в согласованный период, так и в последующие периоды в пределах срока действия настоящего Контракта.

В этом случае количество поставляемого Товара, указанного в Дополнительном соглашении, считается согласованным Сторонами  на сумму поступивших от Покупателя денежных средств.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Выход двух участников из ооо из трех

5. РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Покупатель имеет право заявить Продавцу рекламацию на несоответствие качества или количества Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки согласно п. 3.2 Контракта. В случае возникновения претензий по качеству вызов представителя Продавца обязателен.

К рекламации должен прилагаться акт независимой экспертной организации, подтверждающий несоответствие Товара условиям Контракта.

5.2. Рекламацию с  пакетом подтверждающих документов Покупатель направляет Продавцу посредством почтовой связи. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Продавцом рекламации ответа от последнего не последовало, то Покупатель вправе передать спор для рассмотрения в судебном порядке согласно п. 9.2 Контракта.

5.3. При нарушении условий данного пункта Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований относительно качества или количества поставленного Товара, в этом случае Товар считается поставленным по качеству – соответствующему данным, указанным в паспорте качества, по количеству – согласно накладной. 

5.4. По истечению срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, Товар считается окончательно  принятым Покупателем,  и последний  не имеет права ссылаться на несоответствие качества Товара настоящему Контракту.

5.5. В случае если Поставщик своевременно получает претензию в отношении качества и/или количества партии Товара в соответствии с условиями настоящего Контракта, Поставщик и Покупатель договариваются о соразмерном уменьшении цены на данную партию Товара или о возврате товара, с подписанием соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

5.6. В случае возникновения любых споров по качеству и количеству Товара, окончательным и обязательным для обеих сторон является анализ, выполненный независимой международной инспекцией с согласия обеих сторон. Затраты за такой анализ покрывает проигравшая спор Сторона.

6. ФОРС- МАЖОР

6.1.

В результате наступления обстоятельств после заключения контракта, при которых создается невозможность полного или частичного исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств (кроме неуплаты любой суммы по условиям Контракта) именно: пожара, ледовых условий или любых других стихийных бедствий, войн, военных операций любого характера, блокад, запрета на экспорт или импорт, забастовок, гражданских волнений, задержек в следствии аварии или неблагоприятных погодных условий, морских рисков, эмбарго или других обстоятельств, находящихся вне компетенции сторон, предусмотренный срок для выполнения условий контракта может быть продлен на время длительности данных обстоятельств, но не более 30 (тридцати дней).

В таких случаях ни одна из сторон не имеет право предъявлять претензии другой стороне по поводу возможных убытков.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств,  препятствующих исполнению обязательств, немедленно извещать письменно другую сторону.

6.3. Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые соответствующими Торгово-промышленными Палатами.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.

За недопоставку или просрочку поставки  Товара, по вине Поставщика, Покупатель вправе письменно потребовать от  Поставщика уплаты пени  в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости недопоставленного или не своевременно поставленного  Товара за каждый день недопоставки или просрочки поставки, но не более 5 % (Пять) процентов от суммы недопоставленного или не своевременно поставленного Товара, а Поставщик обязуется по первому письменному требованию Покупателя  уплатить последнему указанную, в настоящем пункте неустойку.

7.2.   За нарушение срока оплаты Товара, по вине Покупателя, Поставщик вправе письменно потребовать от   Покупателя уплаты  пени в размере 0,1  (Ноль целых одна десятая) процента от стоимости несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки, но не более 5 % (пять) процентов от неоплаченной суммы, а Покупатель обязуется по первому письменному требованию Поставщика  уплатить последнему указанную в настоящем пункте неустойку.

8. АРБИТРАЖ

8.1. Все споры по настоящему Контракту решаются путем переговоров.

8.2. В случае если Стороны не достигнут согласия путем внесудебного урегулирования споров, споры между ними решаются в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Применимое право – право Российской Федерации.

Язык судебного разбирательства – русский.

8.3. Стороны обязуются соблюдать строгую конфиденциальность в отношении содержания арбитражного разбирательства.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Стороны обязуются во время действия настоящего Контракта и в течение 5 (пять) лет после окончания его срока не предавать гласности конфиденциальную информацию и информацию, составляющую коммерческую тайну (далее по тексту — конфиденциальная информация)  полученную от  другой Стороны.

Под конфиденциальной информацией Сторонами признается информация, в отношении которой  Стороной  при ее передаче другой Стороне введен режим  конфиденциальной информации или режим коммерческой тайны.

9.2. Стороны письменно уведомляют друг друга о лицах, ответственных за прием и передачу конфиденциальной информации.

Контроль за соблюдением порядка пользования  и  хранения конфиденциальной информации,  обеспечивается в соответствии с внутренним порядком хранения  конфиденциальной информации  каждой из Сторон.

Передача конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной, телеграфной, факсимильной связи или с использованием незакодированной информации по  «Интернет» каналам  запрещена.

9.3. Если конфиденциальная информация  стала достоянием гласности или была раскрыта третьему лицу в нарушение условий настоящего Контракта, то Сторона чья информация, составляющая конфиденциальную информацию была раскрыта, вправе обратиться к Стороне, раскрывшей такую информацию,  с требованиями о возмещении убытков в соответствии со ст.15 и ст.393 ГК РФ, включая затраты, связанные с судебным разбирательством в связи с  раскрытием конфиденциальной  информации.

10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьим лицам без письменного согласия (включая телекс) другой Стороны.

10.2. С момента подписания данного Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.3. Любые изменения и дополнения к Контракту действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами, уполномоченными на то лицами. Все дополнения и приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.4. Все условия настоящего контракта, если не оговорено иное, действуют в соответствии с Incoterms 2010.

10.5. Настоящий Контракт составлен на русском и ____________ языках в двух экземплярах, при этом текст Контракта на русском языке имеет преимущественную силу.

10.6. Контракт может быть подписан по факсу с последующим предоставлением подписанных оригиналов один для Продавца, один для Покупателя.

10.7. Контракт действует со дня его подписания до _____________________, а в части взаиморасчетов —  до полного их завершения.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D1%83_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2/

Договор поставки нефтепродуктов в 2019 году — образец, автотранспортом, товара, железнодорожным

договор поставки нефтепродуктов

Отношения между предпринимателями, связанные с куплей-продажей товаров с целью их использования в предпринимательских целях, оформляются не с помощью договоров купли-продажи.

Законодатель предусмотрел для этого отдельный тип сделок, именуемый поставкой. Относительно нефтепродуктов существуют дополнительные особенности, учёт которых необходим при составлении текста документа.

Что это такое

Отношения между юридическими лицами имеют свои особенности. Предприниматели должны выполнять ряд требований, в противном случае у них могут возникнуть некоторые проблемы.

Это касается оформления их договорных отношений, наличия у них разрешения на определённые виды деятельности, лицензии, выполнения требований налоговых органов и так далее.

Два лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью, могут заключать и договора купли-продажи, но только в том случае, когда предмет договора впоследствии будет использован не для целей предпринимательской деятельности, то есть не с целью извлечения прибыли.

В противном случае заключается договор поставки товара. Поставка отличается от купли-продажи ещё и тем, что законодатель обязывает обеспечить транспортировку товара продавцу.

Он фактически несёт ответственность за неполучение покупателем товара даже при использовании услуг транспортных компаний (не считая форс-мажорных ситуаций).

Поставка считается выполненной только тогда, когда покупатель получит товар и подпишет соответствующие документы.

Необходимые термины

Договор поставки Сделка, направленная на передачу товаров от продавца к покупателю с целью их использования для предпринимательской или иной, не связанной с личной (бытовой, семейной) деятельностью. Договор поставки имеет ряд отличий от договора купли-продажи
Нефтепродукт Товар, получаемый в результате переработки сырой нефти. Это может быть бензин, мазут, дизельное топливо и так далее
Существенные условия договора Условия, при отсутствии которых в тексте сделки, она может быть признана незаключенной

Стороны соглашения

Сторонами договора поставки являются поставщик (продавец) и покупатель.

Поставщик обязуется доставить товар, а покупатель – принять его в определённые сроки. При нарушении условий со сторон может быть взыскана штрафная санкция, например, неустойка за простой товара или за просрочку поставки.

Обе стороны договора должны быть предпринимателями, либо юридическими лицами, либо индивидуальным предпринимателями, так как товар, поставленный по данному договору запрещено использовать в личных, а также семейных и бытовых назначениях.

Он может быть использован только для дальнейшего получения прибыли, то есть с предпринимательскими целями.

Какими нормативными актами регулируется

Регулирование подобных правоотношений регулируется несколькими правовыми актами:

Основной правовой акт – это Гражданский кодекс РФ В статье 506 определяется понятие договора, а в последующих – его некоторые особенности
ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» Имеет значение при оформлении поставки посредством данного типа транспорта, также, как и иные специализированные законы
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил поставки газа в Российской Федерации
Некоторые международные правовые акты Такие как Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями государств участников Содружества Независимых Государств

При возникновении спорных правовых ситуаций стороны должны руководствоваться Арбитражным Процессуальным кодексом, а также арбитражной практикой, которая позволит лучше проанализировать правовую ситуацию и перспективу потенциального процесса.

Формирование соглашения

Формирование соглашения производится, как правило, в несколько этапов:

  1. Поиск потенциальных поставщиков предполагаемым покупателем или направление поставщиком предложений потенциальным покупателям.
  2. Согласование условий поставки товара. Стороны предлагают условия, приходят к компромиссам.
  3. Выбор и согласование способа поставки товара.
  4. Реализация поставки и приём товара покупателем.

В дальнейшем поставка может производиться на заранее оговоренных условиях на основании заявок, либо стороны могут заключить долгосрочный договор с определённой периодизацией.

Соглашение формируется на основании воли каждой стороны, в рамках переговоров или переписки. Только после полного согласования договор будет одобрен и подписан.

Условия доставки товара

Договор поставки нефтепродуктов в обязательном порядке должен содержать следующие сведения, которые являются его существенными условиями:

Предмет договора То есть товар, который должен быть поставлен продавцом покупателю. К предмету относится описание качества товара, его количество и иные важные характеристики. Может быть указан как в самом договоре, так и в приложении к нему
Срок поставки Также является существенным условием договора. Включает срок отгрузки и срок принятия его грузополучателем

На этом существенные условия договора заканчиваются, но рекомендуется указать:

Цену товара При её отсутствии, если ситуация представляется спорной, будет использована цена, обычно используемая при подобных сделках
Ответственность поставщика и покупателя Выражается в наличии штрафных санкций, применяемых для стимулирования выполнения своих обязанностей сторонами. Например, штраф за каждый календарный день просрочки поставки товара
Договорная подсудность Имеет важное значение, особенно если стороны находятся в разных регионах (например, осуществляется экспорт или договор заключается между удалёнными друг от друга компаниями)
Непредвиденные обстоятельства При которых ответственность сторон не может быть применена
ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Задаток по предварительному договору

Например, недопоставка партии товара при стихийных бедствиях. Стороны также могут включить иные условия, имеющие значение для настоящего договора.

Как может осуществляться транспортировка

Транспортировка товара осуществляется одним из доступных сторонам способов. Чаще всего, для перевозок нефтепродуктов, используется автотранспорт и железнодорожный транспорт.

После получения товара, независимо от способа поставки, данный факт должен быть указан в накладной.

Автотранспортом

Автотранспорт считается одним из самых популярных и используется в том числе для поставки нефтепродуктов. Особенность заключается в том, что обязанность исполняется тогда, когда товар будет фактически доставлен в оговоренное место, как правило – по адресу покупателя.

В соответствии с условиями такого договора, товар должен быть принят покупателем в установленный срок. За простой транспорта может быть взыскана неустойка или штраф.

Фактически, покупатель должен обеспечить все необходимые условия для принятия транспорта и отгрузки товара.

Железнодорожным транспортом

Железнодорожный транспорт считается наиболее выгодным вариантом для поставки товара. Поставка нефтепродуктов в таком случае осуществляется в железнодорожных цистернах или иным другим способом, доступным для железнодорожного транспорта и позволяющим его безопасную перевозку.

Дополнительно может быть указано, что с определённой точки товар перевозится посредством автомобильного транспорта, так как перевозка товара посредством железной дороги имеет территориальные ограничения.

Риски для покупателей

По договору поставки риск для покупателя существенно снижается, так как именно поставщик несёт основную ответственность за доставку.

иски поставщика при заключении договора поставки

Именно он должен обеспечить перевозку, а покупатель, при этом, обязан принять товар. Риск заключается в том, что отсутствие своевременной поставки может иметь существенные экономические последствия, которые, однако, можно будет возместить в судебном порядке.

Заполненный образец

Образец договора поставки нефтепродуктов, несмотря на то, что это – далеко не самый распространённый тип сделки, можно легко найти в интернете.

Вариантов много, в зависимости от типа используемого транспорта, сроков и так далее. Рекомендуется воспользоваться услугами опытного юриста, так как суммы договоров, в данных случаях, являются достаточно существенными.

Договор поставки нефтепродуктов имеет свои особенности. При их несоблюдении сделка может быть признана незаконной или незаключенной.

Поэтому учёт данных обстоятельств имеет первостепенное значение для правильного завершения процесса.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-postavki-nefteproduktov/

Договор поставки нефтепродуктов

договор поставки нефтепродуктов
г. _______________ «__»___________ ____ г.

____________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и ____________________, именуем__ далее «Покупатель», в лице ____________________, действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется в согласованные Сторонами сроки передать, а Покупатель — принять и оплатить нефтепродукты (далее — «Товар») в количестве и ассортименте, указанных в п. 1.2 настоящего Договора и в соответствии с заявками Покупателя .

———————————

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Условие о предмете договора является существенным условием договора (п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ).

1.2. Характеристика Товара :

—————————————————————————¦Нефтепродукты ¦ГОСТ ¦Количество на год, в том числе ¦Цена, рубле馦 ¦или ТУ ¦по кварталам, тонн ¦ ¦+——————+———-+——————————-+————+¦ ¦ ¦1 ¦2 ¦3 ¦4 ¦ ¦+——————+———-+——-+——-+——-+——-+————+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+——————+———-+——-+——-+——-+——-+————+¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦——————+———-+——-+——-+——-+——-+————-

———————————

Существенными условиями договора являются условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида (абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса РФ). Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и количество товара (п. 3 ст. 455 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст. 465 Гражданского кодекса РФ если договор купли-продажи не позволяет определить количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. Количество товара предусматривается в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении либо в договоре может быть установлен порядок его определения.

1.3. Поставщик гарантирует:

— соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Покупателю;

— надлежащее выполнение производственного контроля качества и безопасности, соблюдения требований нормативных и технических документов к условиям изготовления и оборота Товаров;

— наличие документов, сопровождающих оборот нефтепродуктов.

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1. Товар по настоящему Договору поставляется партиями в пределах количества и ассортимента, указанных в п. 1.2 настоящего Договора, в сроки, указанные в заявке Покупателя, согласованной Поставщиком.

2.2. При необходимости поставки очередной партии Товара Покупатель оформляет заявку, содержащую указание на количество и ассортимент подлежащего поставке Товара в пределах, установленных п. 1.2 настоящего Договора, а также сроки поставки такой партии.

Заявка подается путем направления по факсу, указанному в разд. 7 настоящего Договора, либо вручения уполномоченному представителю Поставщика.

В случае направления заявки по факсу представитель Поставщика, получивший заявку, обязан сообщить представителю Покупателя, направившему заявку, регистрационный номер заявки, время получения, а также должность и фамилию лица, принявшего заявку.

2.3. Поставщик рассматривает заявку в течение __________ с момента ее получения.

2.4. При наличии возможности исполнить заявку Поставщик уведомляет об этом Покупателя.

Уведомление производится путем направления соответствующего сообщения Покупателю по факсу (в порядке, установленном п. 2.2 для направления заявки) либо вручения уполномоченному представителю Покупателя. В уведомлении указывается дата и время поставки Товара.

2.5. При невозможности исполнения заявки Покупателя в указанный в ней срок Поставщик уведомляет об этом Покупателя (п. 2.4 настоящего Договора) и предлагает согласовать иной срок поставки.

При согласовании иного срока поставка Товара производится в порядке, установленном настоящим Договором.

В случае если иной срок неприемлем для Покупателя, последний вправе отказаться от исполнения ранее поданной заявки путем направления соответствующего сообщения Поставщику в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Договора. При этом отказ от заявки не влечет расторжения настоящего Договора, и Покупатель вправе подавать новые заявки на поставку Товара в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

2.6. Поставка каждой партии Товара на склад Покупателя, указанный в разд. 7 настоящего Договора, в пределах территории _______________ области (субъекта Российской Федерации и т.д.) осуществляется Поставщиком за его счет.

Вариант: 2.6. Поставка осуществляется (нужное отметить):

— за счет Поставщика путем доставки Товара Покупателю по указанному им в заявке адресу;

— самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу, указанному в разд. 7 настоящего Договора.

При доставке Товара Поставщиком автомобильным (железнодорожным, водным) транспортом должны быть соблюдены следующие условия: ____________________________.

2.7. При необходимости поставки Товара за пределы территории, установленной в п. 2.6 настоящего Договора, Стороны согласовывают стоимость доставки либо возможность Покупателя осуществить самовывоз Товара со склада Поставщика.

2.8. Приемка партии Товара по ассортименту, качеству и количеству проводится при передаче Товара Покупателю вместе с документами, предусмотренными законодательством, в присутствии уполномоченных представителей Сторон.

2.9. Обязательства Поставщика по поставке партии Товара Покупателю считаются выполненными с момента подписания товарной накладной на эту партию Товара представителями Поставщика и Покупателя.

Источник: https://vse-documenty.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2

Опасные моменты при заключении договора поставки нефтепродуктов – Ануфриев С. Р

договор поставки нефтепродуктов

На данный момент в Арбитражных судах РФ рассматривается множество дел, связанных с покупкой, поставкой, добычей нефтепродуктов. Данный вид споров является далеко не самым простым, так как ведение подобных разбирательств требует специальных знаний не только федерального законодательства, но и различных инструкций, и гостов.

Почётный адвокат России Ануфриев Сергей Романович с партнёрами Акишиным Игорем Андреевичем и Княжевой Марией Сергеевной имеют неоднократный опыт по ведению дел в арбитражных судах по подобного рода спорам.

Обратившись к адвокату Ануфриеву С. Р. и его партнёрам со спором в суде по поставке нефти, Вы сможете получить гарантию добросовестной и качественной работы по делу, ведь авторитет почётного адвоката России не позволяет работать иначе.

Ниже мы кратко расскажем вам о тех немногих подводных камнях, которые могут возникать при рассмотрении дела в суде.

Согласно выводам из судебной практики:

Предмет договора поставки нефтепродуктов может признаваться несогласованным, если наименование и качество товара не соответствуют требованиям к наименованию и качеству нефти, установленных в ГОСТ.

Как может быть обусловлено договором поставки нефтепродуктов, поставщик обязуется поставлять нефть и нефтепродукты, по номенклатуре, цене, качеству, в ассортименте и в количестве, согласованных сторонами в приложениях, являющихся неотъемлемой частью договора поставки, а покупатель (заказчик) обязуется оплачивать товар в порядке и сроках, согласованных договором поставки и приложениями к данному договору.

В приложениях стороны указывают в каком количестве и какого качества поставщик обязуется поставить нефть.

Качество нефти определяется в соответствии с согласованным паспортом качества. Важно обратить внимание на то, что порядок указания качества нефтепродуктов установлен Государственным стандартом Российской Федерации.

При заключении договора поставки необходимо обращать внимание на то, чтобы в приложениях были указаны:

  1.  марка нефти,
  2.   сроки поставки,
  3.   способ поставки (ЖД транспорт и другие).

Вместе с этим, в приложениях к договору поставки могут быть указаны различные условия поставки нефти, например: поставщик в течение 20 календарных дней с момента получения предоплаты обязуется поставить нефть.

Однако, казалось бы, при указанных условиях какие могут возникнуть проблемы?

Группа адвоката Ануфриева С.Р. по арбитражным спорам неоднократно сталкивались с ситуациями, когда в договоре поставки не указаны сроки поставки. Поскольку, срок поставки не является существенным условием договора, то при отсутствии такого условия, данный договор нельзя признать не заключённым.

На основании п. 7 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18 данный договор будет приравниваться к договору купли-продажи, и срок поставки (исходя из смысла п. 1 статьи 457 ГК РФ) должен определяться в соответствии с положениями п.2 статьи 314 ГК РФ, а именно в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении.

Согласование сроков поставки путём переписки по электронной почте

В свою очередь, Истец или Ответчик в обоснование своих требований и возражений могут предоставлять в суд доказательства, которые, по их мнению, подтверждают согласование сроков поставки.В такой ситуации у противоположной стороны возникает сложность опровергнуть данные доказательства.

Важно знать, что если адвокат не опровергнет представленное другой стороной доказательство в виде электронной переписки, то оно может быть оценено судом соответствующим образом, оценка которого скорей всего вас не удовлетворит.

Адвокату по арбитражным спорам Ануфриеву С. Р. и его партнёрам многократно удавалось добиваться того, что суды не принимали данные доказательства у противоположной стороны на стадии ходатайств.

Чтобы данные доказательства не были приняты судом, необходимо, прежде всего, детально изучить договор поставки нефти, и в обоснование своих возражений ссылаться на то, что представлены Истцом или Ответчиком скриншоты электронной переписки поставщика с покупателем, в котором установлен график поставки товара не являются допустимым доказательством, поскольку  согласно ч.3 статьи 75 АПК РФ документы, полученные путём электронной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором.

В договоре поставки нефти должна быть предусмотрена возможность согласования условий по договору путём электронной переписки между сторонами, если же таких условий не предусмотрено, то согласно правилам п. 2 ст. 434 ГК РФ заключение договора можно подтвердить путем обмена электронными документами, если из документа ясно видно, что он исходит от стороны по договору.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Гарантийный срок по договору подряда

Данная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой, согласно которой контрагенты вправе прописать в договоре, что любые документы, переданные средствами факсимильной или электронной связи, обладают силой оригинала.

Суд принимает электронную переписку как доказательство, в случае если стороны указали в договоре, что такая переписка носит силу оригинала (постановление АС Московского округа от 06.04.2015 по делу № А40-41729/13-46-392). В обратном случае переписка не является допустимым доказательством по делу, противоречит п.3 статьи 75 АПК РФ.

Вывод

Если ваши разногласия с поставщиком дошли уже до разбирательства в суде, то необходимо обращаться за профессиональной помощью к адвокату, имеющему успешный опыт ведения дел в арбитражном суде, так как только детальное знание закона и всех его тонкостей, а также знание судебной практики могут привести к выигрышу по вашему спору.

Также необходимо обратить внимание, что при сопровождении крупных, дорогостоящих сделок, не стоит пренебрегать помощью адвоката, так как последствия могут быть необратимыми, что приведёт к потере крупной суммы денег.

Источник: https://advokat-help.spb.ru/blog/praktika/opasnye-momenty-pri-zaklyuchenii-dogovora-postavki-nefteproduktov/

Договор поставки нефтепродуктов и нефти автотранспортом — образец

договор поставки нефтепродуктов

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

заключили настоящий  (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.

В соответствии с Договором  обязуется передать , наименование которого указано в п. 1.2 Договора (далее по тексту — ), в собственность , а  обязуется принять и оплатить  в порядке и сроки, указанные в Договоре.

1.2.

 В товаро-сопроводительном документе и Спецификации  (Приложение № к Договору), являющейся неотъемлемой частью Договора, Сторонами определены:

документы, передаваемые вместе с  

1.3.

 гарантирует, что на момент заключения Договора,  принадлежит  на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога, в отношении  обременения правами третьих лиц отсутствуют.

1.4.

Стороны согласовали необходимость затаривания и упаковки обычным для такого  способом, а при отсутствии такового способом, обеспечивающим сохранность при условиях хранения и транспортирования, предусмотренных Договором. обязан возвратить многооборотную тару и средства пакетирования, в которых осуществлена поставка .

1.5.

Гарантийный срок на  указан в Спецификации .

1.6.

Срок годности  указан в Спецификации .

2.

Срок действия договора

2.1.

Договор вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Передать   в порядке и на условиях Договора.

3.1.2.

Передать   свободным от любых прав третьих лиц.  гарантирует, что  не состоит в споре и под арестом, не является предметом залога и т.п.

3.1.3.

Передать   в таре и упаковке в соответствии с условиями Договора.

3.1.4.

Одновременно с передать принадлежности , а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные Договором и законодательством.

3.1.5.

Своими силами и за свой счет в течение гарантийного срока устранить недостатки (осуществить ремонт) , не подлежащего использованию в соответствии с предназначением по вине , в течение  календарных дней  со дня обращения . В случае невозможности устранения недостатков, либо возникновения таких недостатков  и более раз, обязан в течение  календарных дней со дня обращения заменить  на надлежащего качества.

3.1.6.

Возместить понесенные им убытки при изъятии у третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения Договора.

3.1.7.

Своими силами и за свой счет в течение  календарных дней со дня обращения заменить со сроком годности, не соответствующим условиям Договора о сроке годности .

3.2.1.

Принять  по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями Договора.

3.2.2.

Оплатить  в порядке и в сроки, установленные Договором.

3.2.3.

Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие .

3.2.4.

В течение  календарных дней со дня получения  уведомить  о несоответствии  по количеству, качеству, ассортименту, комплектности, принадлежностям (в том числе наличию необходимых документов), таре и упаковке условиям Договора.

3.2.5.

В случае, если  в соответствии с законом или Договором отказывается от переданного  ,  обязан обеспечить сохранность этого  (ответственное хранение) и незамедлительно уведомить . Необходимые расходы, понесенные  на ответственное хранение, подлежат возмещению .

3.3.1.

По своему выбору потребовать оплаты  либо отказаться от исполнения Договора, если  в нарушение Договора отказывается принять и/или оплатить .

3.3.2.

Приостановить передачу  до полной оплаты всего ранее переданного  по Договору.

3.3.3.

Потребовать от  оплаты , в случаях когда  без установленных законом или Договором оснований не принимает  от  или отказывается от его принятия.

3.4.1.

Отказаться от , если не передает или отказывается передать в течение  календарных дней со дня обращения относящиеся к принадлежности или документы, которые он должен передать в соответствии с условиями Договора.

3.4.2.

Отказаться от исполнения Договора, если  отказывается передать  .

3.4.3.

Отказаться от переданного и от его оплаты, а если оплата за произведена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы, если передал в нарушение условий Договора меньшее количество , чем определено Договором. Возврат денежных средств осуществляется в течение  банковских дней со дня получения соответствующего требования аналогичным оплате по Договору способом.

3.4.4.

При передаче   ненадлежащего качества, в соответствии с условиями Договора, если  не заменит  ненадлежащего качества в разумные сроки, потребовать по выбору :

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— безвозмездного устранения недостатков  в течение  календарных дней;

— возмещения своих расходов на устранение недостатков  в течение  дней.

3.4.5.

В случае существенного нарушения  требований к качеству  (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за  денежной суммы;

— потребовать замены  ненадлежащего качества , соответствующим условиям Договора.

3.4.6.

В случае передачи некомплектного  по своему выбору потребовать от :

— соразмерного уменьшения покупной цены;

— доукомплектования  в течение  дней со дня получения  указанного требования. Если  в указанный в настоящем пункте срок не выполнил требования  о доукомплектовании ,  вправе по своему выбору:

— потребовать замены некомплектного  на  в согласованном Сторонами комплекте;

— отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

3.4.7.

В случаях, когда Сторонами согласована необходимость затаривания и (или) упаковки, но в нарушение условий Договора  передается  без тары и (или) упаковки либо в ненадлежащей таре и (или) упаковке, потребовать от  затарить и (или) упаковать  либо заменить ненадлежащую тару и (или) упаковку, если иное не вытекает из Договора или характера , либо вместо предъявления  требований, указанных в настоящем пункте Договора, предъявить к  требования, вытекающие из передачи  ненадлежащего качества (п. 3.4.5 Договора).

3.4.8.

Уведомив , отказаться от принятия , поставка которого просрочена. При этом , поставка которого произведена до получения уведомления, обязан принять и оплатить.

4.

Порядок поставки 

4.1.

Поставка  осуществляется  путем отгрузки .

4.2.

передается в месте нахождения по адресу: .

4.3.

 доставляется силами . Стоимость доставки оплачивается .

4.4.

Риск случайной гибели или случайного повреждения переходит на с момента, когда передал в порядке, предусмотренном Договором.

4.5.

Право собственности на  по Договору возникает у  со дня получения  .

4.6.

Поставка  осуществляется партиями. Объем и периоды поставки каждой партии  определены в Графике поставок (Приложение № к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора.

4.7.

Досрочная поставка  может производиться только с письменного согласия .

4.8.

Если  досрочно поставил  без предварительного согласия , а  принял его, то данное количество  должно быть засчитано в счет количества, подлежащего поставке в следующем периоде.

4.9.

Количество , недопоставленного в одном периоде поставки, подлежит поставке в течение  рабочих дней со дня просрочки.

4.10.

Ассортимент , недопоставка которого подлежит восполнению, определяется соглашением Сторон. При отсутствии такого соглашения  обязан восполнить недопоставленное количество  в ассортименте, установленном для того периода, в котором допущена недопоставка.

4.11.

Подтверждением факта передачи является подписание между и или их уполномоченными представителями акта приема-передачи , составленного в 2 (двух) одинаковых экземплярах, а также товарно-транспортных накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора.

5.

Порядок расчетов

5.1.

Оплата по Договору осуществляется в течение  банковских дней со дня получения   в соответствии с условиями Договора в сумме  () руб. НДС не облагается на основании: .

5.2.

Оплата стоимости доставки осуществляется в следующем порядке:  и следующим способом: .

5.3.

Способ оплаты по Договору: перечисление денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом обязанности в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком со счета .

6.

Ответственность сторон

6.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством России.

7.

Основания и порядок расторжения договора

7.1.

Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством.

7.2.

Расторжение Договора в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

8.

Разрешение споров из договора

8.1.

Претензионный порядок является обязательным. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию в .

8.2.

Допускается направление Сторонами претензионных писем различными способами: .  Такие претензионные письма имеют юридическую силу в случае получения Сторонами их оригиналов способом, указанным в п. 9.2 Договора.

8.3.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет  рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.4.

Споры из Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.  

9.

Форс-мажор

9.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

9.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

9.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

10.

Прочие условия

10.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

10.2.

Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Договора.

10.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.

10.4.

Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

11.

Список приложений

11.1.

Приложение № — Спецификация .

11.2.

Приложение № — График поставок.

11.3.

Приложение № — Акт приема-передачи имущества (форма).

12.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование: Наименование:
Адрес: Адрес:
Тел.: Тел.:
ОГРН: ОГРН:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
Р/сч: Р/сч:
Банк: Банк:
БИК: БИК:
Кор/сч: Кор/сч:
От имени  __________  От имени  __________ 
 

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/dogovor_postavki/nefteproduktov/

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: