Договор поставки окон пвх

Договор поставки окон в 2019 году — образец ПВХ без монтажа, с установкой, пластиковых

договор поставки окон пвх

В современной жизни каждый гражданин должен постоянно черпать информацию, и иметь определенный багаж знаний, который поможет ему без проблем совершать гражданско-правовые отношения.

Заключение договоров – это неотъемлемая часть знаний, необходимая для того, чтобы получать желаемый результат, а умелое составление сможет гарантировать безопасность сделки.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам:

  • +7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва и область)
  • +7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург и область)
  • +8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Тема окон является актуальной, так как многие желают и заказать, и установить, однако в большинстве случаев у клиентов возникают трудности при совершении сделки, и множество вопросов.

Общие моменты

Согласно настоящему договору поставки исполнитель обязуется выполнить заказ, поставить его по месту назначения, демонтировать старые, и поставить новые окна.

А заказчик обязуется принять заказ, и связанные с ним монтажные работы, а также оплатить товар и услугу, согласно условиям договора.

Иногда данный процесс заключается двумя договорами, один на заказ и поставку окон, а другой на установочные работы, однако более универсальным вариантом будет включение всех деталей в единую сделку.

Необходимые термины

Договор – это документ, который доказывает правомерность определенной сделки. Есть такие разновидности договоров:

  1. Поставки.
  2. Аренды.
  3. Подряда.

Если говорить о договоре поставки, он предназначен для получения товара согласно своему заказу.

В договоре участвуют две стороны, заказчик и исполнитель, причем купить товар по такому договору может только предприниматель или др. юр. лицо, желающее использовать покупку для ведения бизнеса.

Нюансом такого договор является условие его назначения, которое подразумевает использование не в бытовых целях.

Это и отличает поставку от типового договора купли – продажи, так как его участниками могут выступать абсолютно любые лица.

Более того, поставка предполагает не только покупку товаров, но и доставку, и другие возможные услуги, которые можно указать в договоре при составлении.

Чаще всего такие договора заключается для заказа товара и дальнейшей его перепродажи. Однако в нашем случае, поставка окон будет предусматривать не продажу, а необходимость покупки и установки окон по личному заказу покупателя.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам:

  • +7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва и область)
  • +7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург и область)
  • +8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Данный договор должен заключаться в письменном виде, и может содержать приложения в виде спецификаций и оказания сопутствующих услуг.

Какова его роль

Каждый покупатель при заказе желает указать свои предпочтения, условия доставки, оплаты, и другие нюансы.

А продавец (исполнитель) желает выполнить условия договора, и получить вознаграждение за работу и товар.

В данном случае составление договора играет важную роль, и при помощи заключения письменного соглашения стороны могут оговаривать свои желания для проведения сделки.

Соглашение регулирует отношения, и дает гарантию обеим сторонам, а случае, если одна из сторон не выполнит свои обязательства, договором можно указать, какие действия следует совершить.

Также, сторонами может быть указано, в каких ситуациях договор возможно расторгнуть.

Со стороны заказчика роль договора это гарантии его выбора товара, соответствие качества, возможность получения в указанное место, и проверка.

А для исполнителя это шанс подзаработать, и понять, чего именно желает его клиент. Данный договор может включать сразу несколько составляющих:

  1. Вид пластиковых окон, параметры, цена и количество.
  2. Условия доставки товара, и сроки.
  3. Возможность заказа услуги демонтажа старых окон с помощью выезда специалистов фирмы исполнителя.
  4. Установка новых окон, монтажные работы.

Действующие нормативы

Основная статься 506 ГК РФ, которой регулируется поставка товара, и говорится об особенностях заключения такой сделки, а также стороны соглашения.

507 статья Регулирует возможные спорные ситуации, возникшие между сторонами после заключения сделки
508- 524 статьи Регулируют каждую из составляющих договора — сроки доставки, оплаты, неисполнение обязательств, расторжение, покрытие убытков, качество товара и множество других ситуаций, которые могут возникнуть у сторон при заключении сделки

С помощью данных статей ГК РФ каждая из сторон может ссылаться на действующие нормативы, и отстаивать свои права.

Особенности составления соглашения

Для того чтобы заключить договор поставки и остаться довольным, необходимо знать и уметь учитывать все возможные условия, а именно:

Правильно указывать стороны договора Согласно наименованию организаций и лиц
Обязанности сторон Суказанием цели сделки, ее цены, количества товаров в заказе, его качество и цены
Осудить и составить пункты ответственности сторон За свои обязательства согласно договору
Составить список прилагаемых документов На основании которых заказчик сможет проверить соответствие заказа, а исполнитель изготовить, доставить и выполнить сопутствующие услуги перед проверкой и принятием заказа покупателя

Допустим ситуацию, когда покупатель уже решил, где будет заказывать окна, и определился с замерами, параметрами, профилями, и другими нюансами.

Остается только составить соглашение и подписать. Бланк договора поставки окон можно скачать здесь.

Здесь нужно быть крайне осторожным, и никогда не спешить во время прочтения условий и требований, так как успешность сделки зависит от этого момента.

Существенные условия

Существенные условия соглашения такие:

  1. Предмет поставки. Предметом поставки в данном случае являются окна, которые есть у продавца на момент подписания соглашения или будут сделаны продавцом после заключения соглашения.
  2. Качество поставляемого товара должно отвечать стандартам, техническим условиям, документам, которые устанавливают запросы к качеству товаров.
  3. Цена товара и условия оплаты. Стоимость товара должна отражаться как в самом соглашении, так и в спецификации. Она определяется в соглашении за единицу товара.
  4. Рассрочка платежа.
  5. Отсрочка платежа.
  6. Срок соглашения и срок поставки.

Как выглядит образец заполнения договора поставки окон ПВХ без монтажа

Договор поставки окон ПВХ представляет собой документ, где исполнитель обязуется изготовить и доставить окна, а заказчик принять и оплатить, и может содержать в себе условие по демонтажу старых окон, и установке новых.

А бывает так, когда фирма предлагает заключить два отдельных документа — на изготовление и отдельно на монтаж.

Типовой вид договора и порядок его заключения выглядит следующим образом:

Указание сторон, выступающих в сделке заказчиком и исполнителем Исполнитель указывает полное наименование фирмы, и ее директора, а заказчик свои ФИО и паспортные данные или тоже наименование организации и ФИО руководителя
Предметом договора выступает изготовление окон ПВХ, и исполнитель должен выполнить заказ по данным заказчика, в соответствии с параметрами, замерами, цветом, качеством (согласно приложению №1) Также, следует не забыть указать, что риски во время выполнения заказа, связанные со здоровьем, лежат на исполнителе. Важным пунктом будет указание, с какого момента право собственности на товар переходит к заказчику
Права и обязанности сторон Данный пункт договора должен включить все особенности выполнения и получения заказа, а также возможности проверки, и действия, которые должна совершить одна из сторон в случае, если что – то пойдет не по плану. Данная информация вписывается в обязанности заказчика и исполнителя
Стоимость Указывается цена за изготовление, с выделением общей суммы, и с учетом НДС. Стороны могут дополнять условия, при которых покупатель должен оплатить половину стоимости в качестве предоплаты, и остаток средств по принятию заказа или другие условия оплаты
Порядок приема Указывается процесс проверки, и действия заказчика, если он заметит дефекты на заказе. В этом случае следует составить акт, и указать срок исполнителю для устранения недостатков. Также, важно указать, что исполнитель должен устранять недоработки за собственный счет
Прочие условия Стороны по договоренности указывают причины, по которым одна из сторон будет должна выплатить определенную сумму или процент за несоблюдение своих обязанностей согласно договору, случаи расторжения договора, и сколько экземпляров содержит данное соглашение
В согласие на заключение сделки стороны ставят свои подписи

Если с установкой

Договор поставки окон с монтажом составляется, если стороны договорились об изготовлении и установке.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Условия об установке должны указываться в предмете договора, и условиях, согласно которым исполнитель будет обязан:

  1. Изготовить окна и доставить.
  2. Снять старые и произвести монтажные работы по установке новых окон.

Также, нюансами такого договора будет указание, что исполнитель должен предоставить специалистов и материалы для установки за свой счет.

Не забыть указать сроки, согласно которым монтажные работы должны быть завершены, и приложить график выполнения работ.

Договор поставки окон с монтажом физических лиц также может заключаться, и особенностью документа будет указание ФИО и паспортных данных.

Со спецификацией

Спецификация – это дополнительный документ, который содержит в себе информацию о наименовании товара, количестве, качестве, общей суммы, и суммы с учетом НДС.

Также здесь могут указываться перечень дополнительных работ и их стоимость, например, монтажные работы.

Согласно этому документы заказчик может проверить свой заказ, и оплатить его, о чем следует указать в пункте обязанностей сторон, указав спецификацию по списку прилагаемых документов к основному договору.

Нюансы заключения соглашения для пластиковых

При заключении договора на изготовление таких окон должны указываться следующие параметры:

  1. Какой используется уплотнитель.
  2. Вид стеклопакета.
  3. Также, при обсуждении пунктов договора, настоятельно требуйте, чтобы монтаж производился согласно ГОСТ, и исполнитель давал гарантию на свои изделия.

Подача жалобы

Жалоба может подавать одной из сторон соглашения в том случае, если один из участников не исполнил свои обязательства по договору, в связи, с чем вторая сторона понесла убытки.

Для этого можно урегулировать спор между собой добровольно или обратиться в суд с исковым заявлением, в котором указать размер неустойки на текущий момент.

Доказательством ваших обязательств будет выступать подписанный договор поставки.

Процедура расторжения

Закон почти всегда стоит на стороне покупателя, поэтому он может расторгнуть договор в любое время, если поставленный товар не соответствует требуемому качеству, имеет недостатки, которые не могут быть исправлены исполнителем в подходящий для заказчика срок.

Договор может быть расторгнут по инициативе, как исполнителя, так и заказчика, если одна из сторон неоднократно не придерживалась условий или нарушала условия сделки.

Для этого одна из сторон должна написать письменное уведомление о желании расторгнуть, и с момента получения такой бумаги договор считается недействительным.

По соглашению поставки окон исполнитель обязуется изготовить новые оконные конструкции, снять старые и установить новые с подоконниками и отливами, а заказчик обязуется принять окна и заплатить за них.

Иногда может быть оформлено два соглашения, один на поставку пластиковых окон, а другой на монтаж и демонтаж. Но чаще всего оформляется один договор поставки оконных конструкций.

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Источник: http://yurday.ru/dogovor-postavki-okon/

Договор поставки окон пвх без монтажа образец

договор поставки окон пвх
В компании Бизнес-М можно заказать изготовление изделий по размерам или купить готовые окна, двери, аксессуары. Окна и двери поставляются по договору (образец договора на окна и двери ).

Аксессуары и мелкие комплектующие продаются по счет-заказу.

    в офисе компании, дистанционно — оплатить в отделении банка или картой, выставленный по электронной почте счет, купить в рассрочку, см. все варианты оплаты

Сформировать заявку.

Укажите артикул и желаемое количество изделий.

Оплатить счет. Счет отправляется вам на e-mail / по факсу / в офисе компании.

Оплатить счет можно в офисе компании, отделении Сбербанка или через любой другой удобный вам сервис он-лайн оплаты по указанным реквизитам. Получить изделия. Можно забрать оплаченные изделия

Формы типовых договоров

Договор аренды скачать >>

  1. Договор аренды нежилого отапливаемого помещения.
  2. Договор аренды нежилого помещения, находящегося в собственности Арендодателя.
  3. Договор аренды земельного участка под установку торгового павильона (палатки).
  4. Договор аренды здания с последующим выкупом.
  5. Договор аренды рекламного места.
  6. Договор безвозмездного пользования нежилым помещением.
  7. Договор субаренды нежилого помещения.
  8. Договор финансовой аренды (лизинга) оборудования.
  9. Договор аренды оборудования с последующим выкупом.
  10. Договор аренды имущества.

Агентский договор скачать >>

  1. Агентский договор по модели
  2. Агентский договор по модели договора поручения с указанием срока и территории его действия.

Роспотребнадзор (стенд)

Проблемы, связанные с некачественной установкой пластиковых окон, либо ненадлежащим качеством самого изделия (окна) возникают достаточно часто.

Большинство обращений потребителей приходится на осенний период.

Связано это в основном с тем, что заказывать изготовление и установку пластиковых окон многие потребители предпочитают летом. Недостатки же не всегда проявляются сразу, чаще всего если внешних недостатков при приемке окон и подписании акта выполненных работ потребителем не выявлено, то они могут проявиться с наступлением первых заморозков, либо после выпадения обильного количества осадков.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

В настоящее время существует значительное количество компаний, занимающихся изготовлением, а также установкой пластиковых окон и, несмотря на такое разнообразие, потребители предпочитают верить рекламе, а именно скидкам, которые якобы предоставляются отдельным категориям граждан, условиям бесплатной установки, не придавая значения при этом последствиям такой установки, и уж тем более не обращая внимания на то, какой договор с ними заключен и какие условия включены в текст самого договора.

Суд отказал потребителю в расторжении договора на установку пластиковых окон (ПВХ) несмотря на несоответствие их ГОСТу

г. Майкоп Майкопский городской суд Республики Адыгея в составе: председательствующего — судьи Ситниковой С.Ю., при секретаре Костышиной Л.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Договор лизинга пример

Ю., рассмотрел в открытом судебном открытом заседании дело по иску Злобина А.П. к Индивидуальному предпринимателю Моглинцову Я.В. о расторжении договора и взыскании денежных средств, В обоснование иска указывая, что.

между ними был заключен договор № по демонтажу старых, поставке и установке новых металлопластиковых окон из ПВХ профиля «Rehau Brillant Design» по адресу.

Изначально он намеривался установить одно окно по всей длине стены больших размеров (4 метра) и целенаправленно искал в организациях осуществляющих услуги в данной сфере качественные окна с двухкамерными стеклопакетами, т.

е. состоящими из трех стекол с надлежащей теплоизоляцией. При посещении офиса ответчика его заинтересовала информация о наилучшем качестве поставляемого товара в виде металлопластиковых окон из ПВХ профиля «Rehau Brillant Design» с толстыми и прочными стеклами.

Договор на продажу окон ПВХ – условия купли-продажи изделия

Договор на продажу окон ПВХ – обязательный официальный документ, оговаривающий условия купли-продажи изделия, сроки доставки, гарантии и прочие необходимые вопросы.

Перед покупкой пластиковых рам, для замены в квартире старых деревянных оконных конструкций, Вам непременно предоставят для ознакомления и подписания договор на продажу окон ПВХ. И, неважно, какая организация продает их.

Это может быть: торговый центр, продающий оконные, дверные, балконные конструкции из ПВХ; компания, реализующая и устанавливающая эту продукцию; интернет-магазин, занимающийся поставками пластиковых рам. Но договор о купле-продаже обязательно должен быть.

Образцы договоров, типовые договора, формы договоров, договор скачать

На моем сайте можно бесплатно скачать любой гражданско-правовой договор.

Здесь представлены следующие виды договоров: договор аренды. договор аренды помещения, договор аренды нежилого помещения, договор аренды транспортного средства, договор подряда. договор ремонта, строительный договор, договор строительного подряда, договор выполнения работ, договор купли-продажи. договор оказания услуг. договор на оказание услуги, договор поставки.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

договор займа, договор комиссии, договор пользования, договор безвозмездного пользования, договор перевозки, договор перевозки грузов, транспортный договор, договор перевода долга, договор поручения, договор дарения, учредительный договор (договор ООО), договор уступки прав, договор уступки требования, договор хранения, договор использования оборудования, договор международной купли-продажи, внешнеторговый договор, внешнеэкономический договор, инвестиционный договор, договор залога, договор на изготовление.

Пластиковые окна: не в срок и с дефектами?

Установка пластиковых окон и дверей не всегда приводит к тем результатам, которые планирует заказчик. То пластик желтеет спустя пару месяцев, то после монтажа трещины идут по раме.

А то и вовсе – деньги уплачены – а заказанных пластиковых конструкций все нет и нет Как поступать в случаях, когда возникают проблемы с окнами и балконными дверями из ПВХ, рассказывают юристы Союза потребителей «Росконтроль».

  • Вы внесли аванс, а исполнитель тянет со сроками изготовления и доставки заказанных вами окон и дверей ПВХ.
  • Исполнитель сорвал оговоренные сроки монтажа пластиковых конструкций.
  1. Дефекты товара или недостатки монтажа
  • Заказанный товар (окна и двери) доставлен вовремя, но оказалось, что он с браком.

Каким критериям он должен соответствовать

Какую главную цель ставит перед собой любая коммерческая организация?

Получение максимальной прибыли при минимальных затратах. Это вполне оправданно, так работает бизнес в любых странах.

Но среди компаний могут быть не совсем честные, которые не желают обращать внимание на качество, для них главное количество. Есть компании, которые без проблем соглашаются заключить договор подряда, только для его заключения предоставляют свой образец.

А составлен он очень хитро — обязанности и ответственность существуют только у заказчика, а исполнитель ни за что не отвечает.

Кратко перечислим обязательные пункты, которые должен включать в себя договор подряда, а потом дадим подробное описание каждого пункта. Кстати, примерно по такому же алгоритму оговаривается купля-продажа и поставка окон, если она осуществляется без последующей установки.

Шапка договора.

Договор подряда на монтаж ПВХ окон

Гр.

паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. 1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Источник: http://law-position.ru/dogovor-postavki-okon-pvh-bez-montazha-obrazec-49065/

Типовой договор на поставку окон ПВХ — Мир остекления

договор поставки окон пвх

Срок выполнения дальнейших работ при этом переносится и они осуществляются Поставщиком после указания Заказчиком в документах (накладной либо акте) причин переноса сроков сдачи продукции/работ и после оплаты дополнительных расходов Поставщика. 3.14.

В случае если при принятии изделий/работ выявлены недостатки, возникшие по вине Поставщика, Заказчик обязан подписать сопроводительные документы (накладные, акты) и указать в них (на оборотной стороне накладных, актов) все обнаруженные недостатки. 3.15.

В случае если Заказчик не может принять продукцию в течении 5 рабочих дней с момента указанного с счете-заказе срока доставки, Поставщик имеет право выставить дополнительный счет Заказчику за хранение изделий, из расчета 0,5 у. е. за 1 изделие за 1 календарный день. 3.16.

ДОГОВОР № Дата заключения: . . Общество с ограниченной ответственностью « », далее именуемое «Исполнитель», в лице , действующего на основании доверенности от 10.03.2006 г.

, с одной стороны; Гражданин(ка) (Фамилия, Имя, Отчество)проживающий(ая) по адресу: имеющий(ая) документ, удостоверяющий личность: Паспорт. серия: , N: , дата выдачи: , кем выдан: далее именуемый(ая) «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1.

В соответствии и на условиях настоящего договора Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке (монтажу) металлопластиковых конструкций* из ПВХ профиля компании (далее – изделия), а Заказчик обязуется создать Исполнителю условия для надлежащего выполнения названных работ, принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Типовой договор на поставку пвх конструкций

Права Подрядчика:

  • самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;
  • требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему договору.

2.2.2. Обязанности Подрядчика:

  • выполнить весь комплекс работ по настоящему договору качественно и в надлежащие сроки;
  • передать результат работ Заказчику по акту;
  • предупреждать Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Подрядчика, и до получения от него указаний приостановить проведение работ. Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами;
  • выполнять другие обязанности в рамках исполнения настоящего договора.

3.
СТОИМОСТЬ РАБОТ 3.1.

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно. 2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 2.1.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка: 2.1.1.

Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2.
После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу. 2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней. 2.2.

 договора по типам

Важно

Конкретные виды ответственности и ее размер предусмотрены действующим законодательством РФ. 6.7.

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Заказчиком либо Подрядчиком других обязательств, принятых ими для исполнения по настоящему договору, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Уплата штрафных санкций не прекращает обязанности стороны по настоящему договору реально исполнить то или иное действие.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 7.1. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями. 7.2.

Договор подряда на монтаж окон пвх договор № ____ г

Работы, выполнение которых является обязанностью Подрядчика, выполняются из его материалов, его силами и средствами. 1.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ несет Подрядчик до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается соответствующим актом, подписанным обеими сторонами.

При просрочке принятия Заказчиком результата работ по настоящему договору риск случайной гибели или случайного повреждения этого результата несет Заказчик с момента, когда он должен был его принять. 1.4. Право собственности на результат работ по настоящему договору переходит к Заказчику после полной оплаты работ. 1.5.

Выполнение всего комплекса работ по настоящему договору начинается с «»2018 г., а заканчивается «»2018 г.

Договор на выполнение работ по установке окон пвх

Внимание

Договор на выполнение работ по установке окон пвх При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев. 7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Источник: https://vsmservis.com/tipovoy-dogovor-na-postavku-okon-pvh/

Договор поставки окон ПВХ без монтажа образец — Юридический ликбез

договор поставки окон пвх

Особенности составления соглашения Для того чтобы заключить договор поставки и остаться довольным, необходимо знать и уметь учитывать все возможные условия, а именно: Правильно указывать стороны договора Согласно наименованию организаций и лиц Обязанности сторон Суказанием цели сделки, ее цены, количества товаров в заказе, его качество и цены Осудить и составить пункты ответственности сторон За свои обязательства согласно договору Составить список прилагаемых документов На основании которых заказчик сможет проверить соответствие заказа, а исполнитель изготовить, доставить и выполнить сопутствующие услуги перед проверкой и принятием заказа покупателя Допустим ситуацию, когда покупатель уже решил, где будет заказывать окна, и определился с замерами, параметрами, профилями, и другими нюансами. Остается только составить соглашение и подписать. Бланк договора поставки окон можно скачать здесь.

Договор поставки окон (пвх)

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ и окон несет Исполнитель до момента принятия этого результата Заказчиком. Данный факт подтверждается подписанным сторонами акта приема выполненных работ.

1.4. Право собственности на окна по настоящему договору переходит к Заказчику после подписания акта выполненных работ. 1.5. Срок гарантии на Работы и окна – 1(один) год со дня подписания акта выполненных работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 2.1.

Права Заказчика: — в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность; — изменить условия настоящего договора в отношении результата работ, предусмотренные в Заказе, или отказаться от договора в любой момент при условии возмещении Исполнителю понесенных им затрат с учетом затраченного времени в связи с исполнением настоящего договора. 2.2.

Оформления договора поставки окон в 2017 году

Обязанности Заказчика: — предоставить помещение, подготовленное для проведения работ по демонтажу старых оконных блоков и установке новых, в том числе подвести электроэнергию напряжением 220В к месту работ.

— принять результат работ, выполненных Исполнителем, при отсутствии в нем явных недостатков; — в случае обнаружения скрытых недостатков в результате работ сообщить об этом Исполнителю в течение трех рабочих дней с момента обнаружения; — оплатить выполненные работы в порядке и размере, предусмотренном настоящим договором; — выполнить весь комплекс работ по настоящему договору в течении 2 ( двух) недель со дня поступления авансового платежа, предусмотренного п.3.2. настоящего договора.

Бланкер.ру

Это и отличает поставку от типового договора купли – продажи, так как его участниками могут выступать абсолютно любые лица.

Более того, поставка предполагает не только покупку товаров, но и доставку, и другие возможные услуги, которые можно указать в договоре при составлении.
Внимание Чаще всего такие договора заключается для заказа товара и дальнейшей его перепродажи.

Однако в нашем случае, поставка окон будет предусматривать не продажу, а необходимость покупки и установки окон по личному заказу покупателя.

Данный договор должен заключаться в письменном виде, и может содержать приложения в виде спецификаций и оказания сопутствующих услуг. Какова его роль Каждый покупатель при заказе желает указать свои предпочтения, условия доставки, оплаты, и другие нюансы.

А продавец (исполнитель) желает выполнить условия договора, и получить вознаграждение за работу и товар.

Договор производства и монтажа пластиковых окон

Важно Важным пунктом будет указание, с какого момента право собственности на товар переходит к заказчику Права и обязанности сторон Данный пункт договора должен включить все особенности выполнения и получения заказа, а также возможности проверки, и действия, которые должна совершить одна из сторон в случае, если что – то пойдет не по плану. Данная информация вписывается в обязанности заказчика и исполнителя Стоимость Указывается цена за изготовление, с выделением общей суммы, и с учетом НДС.

Договор поставки окон пвх без монтажа образец скачать бесплатно

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 11.3.

При немотивированном отказе Покупателя от подписания акта приемки выполненных работ, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается Исполнителем. При этом работы считаются Покупателем принятыми. 11.4.

Все уведомления, имеющие юридическую силу или силу соглашения по настоящему Договору, осуществляется письменно. 11.5.

Риск случайной гибели, повреждения, утраты, разукомплектования или хищения товара переходит на Покупателя с момента фактической передачи товара Исполнителем Покупателю. 12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИсполнительЮр.

адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: ПокупательЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК: 13.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Что такое уставной капитал

Договор на монтаж пвх окон

При невозможности выполнить свои обязательства в соответствии с п.1.1,2.1,2.

2 расторгнуть договор с возвратом Покупателю внесённой им суммы и выплатой компенсации за период с момента оплаты товара и до дня возврата Покупателю уплаченной им суммы, рассчитанной в соответствии со ставкой рефинансирования ЦБ РФ на день возврата. 2.4. В случае выполнения работ по п.1.

3 настоящего договора, Исполнитель самостоятельно определяет порядок и технологию выполнения работ в соответствии с требованиями нормативных документов: СНиПов, ГОСТов, рекомендаций производителей ПВХ и алюминия.

2.5. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ в рамках предмета настоящего Договора сторонние организации. 2.6. Исполнитель считается выполнившим свои обязанности по договору с момента подписания акта приёмки выполненных работ. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ Покупатель имеет право: 3.1.

  • Вид пластиковых окон, параметры, цена и количество.
  • Условия доставки товара, и сроки.
  • Возможность заказа услуги демонтажа старых окон с помощью выезда специалистов фирмы исполнителя.
  • Установка новых окон, монтажные работы.
  • Действующие нормативы Основная статься 506 ГК РФ, которой регулируется поставка товара, и говорится об особенностях заключения такой сделки, а также стороны соглашения. 507 статья Регулирует возможные спорные ситуации, возникшие между сторонами после заключения сделки 508- 524 статьи Регулируют каждую из составляющих договора — сроки доставки, оплаты, неисполнение обязательств, расторжение, покрытие убытков, качество товара и множество других ситуаций, которые могут возникнуть у сторон при заключении сделки С помощью данных статей ГК РФ каждая из сторон может ссылаться на действующие нормативы, и отстаивать свои права.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 6.2.

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по своевременному исполнению Договора, он обязан уплатить последнему неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости Договора за каждый день просрочки. 6.3.

Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему договору подписываются обеими сторонами и являются его неотъемлемыми частями. 6.4.

Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 6.5.

В случае демонтажа с установочного места старой коробки, рам, окон и дверей Исполнитель не несет ответственности за их полное или частичное разрушение, а также за предусмотренное технологией установки изделий из ПВХ разрушение откосов. 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 10.1. Стороны предпринимают все необходимые шаги для урегулирования споров и разногласий, возникающих в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров.

  Что означает брачный договор

10.2.

Если сторонам не удается решить споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, путем переговоров, данные споры и разногласия подлежат рассмотрению и разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11.1. Настоящий Договор является полным текстом Договора, и все предыдущие переговоры, устные или письменные, по регулируемым Договором отношениям сторон считаются недействительными.

11.2.

Источник: https://pravolikbez.com/dogovor-postavki-okon-pvh-bez-montazha-obrazets/

Скачать договор поставки окон пвх

договор поставки окон пвх

В случае приостановления работ по настоящему Договору по просьбе Покупателя или в связи с неблагоприятными погодными условиями (температура воздуха ниже -15 С, сильный ветер и.т. п), а также невыполнении Покупателем обязанностей, предусмотренных п.3.6 и п.5.3 настоящего Договора, срок выполнения работ увеличивается на время приостановления выполнения работ или на время невыполнения Покупателем своих обязанностей.

4.4. В случае несовпадения готового Товара размерам существующего оконного проёма, выявленного в процессе демонтажа, Исполнитель вправе увеличить срок выполнения работ по договору на рабочих дней.

5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. На момент заключения настоящего договора стоимость Товара соответствует рублей, включая НДС.

5.2.

Важно Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности по выполнению условий данного Договора третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

5.2. В случае нарушения срока сдачи выполняемых работ, указанного в настоящем Договоре, по вине Исполнителя, Исполнитель выплачивает заказчику неустойку в размере % от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

Если срок сдачи выполненных работ нарушен по вине Заказчика (Заказчик не обеспечил своевременный доступ работников Исполнителя и надлежащие условия для выполнения Исполнителем данного договора), Заказчик выплачивает Исполнителя неустойку в размере % от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более % от суммы договора.

5.3.

Важным пунктом будет указание, с какого момента право собственности на товар переходит к заказчику Права и обязанности сторон Данный пункт договора должен включить все особенности выполнения и получения заказа, а также возможности проверки, и действия, которые должна совершить одна из сторон в случае, если что – то пойдет не по плану.

Данная информация вписывается в обязанности заказчика и исполнителя Стоимость Указывается цена за изготовление, с выделением общей суммы, и с учетом НДС. Стороны могут дополнять условия, при которых покупатель должен оплатить половину стоимости в качестве предоплаты, и остаток средств по принятию заказа или другие условия оплаты Порядок приема Указывается процесс проверки, и действия заказчика, если он заметит дефекты на заказе.

В этом случае следует составить акт, и указать срок исполнителю для устранения недостатков.

СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня фактического получения Исполнителем оплаты Товара и прекращает свое действие после выполнения по нему Сторонами своих обязательств.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

9.2. За просрочку изготовления изделия Исполнитель выплачивает компенсацию Покупателю согласно ставке рефинансирования ЦБ РФ, что составляет % за каждый день просрочки от окончательной договорной цены, не изготовленных в срок Изделий, но не более % от суммы не изготовленных в срок Изделий.

9.3.

Образец договора поставки окон пвх

Договор поставки пластиковых окон № __

г._______________ «____»___________2011г.

Общество с ограниченной ответственностью ________________________, в лице директора __________________, действующий на основании Устава, с одной стороны и __________________________________________, в лице директора _______________________, действующего на основании ____________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Образец договора поставки окон пвх без монтажа

Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель производит монтаж исходя из следующего порядка:

2.1.1.
Заказчик согласовывает с Исполнителем объем и цену работ, в заказе на монтаж Приложение №1 на основании которого Исполнитель готовит и передает Заказчику следующие документы:

  • Согласованный заказ и схему на монтаж (Приложение №1 к настоящему Договору).
  • Договор на монтаж ПВХ окон.

2.1.2. После подписания Заказчиком данного Договора и Приложения №1, Договор считается вступившим в силу.

2.1.3. Монтаж осуществляется в течение рабочих дней.

2.2.

Скачать договор на поставку окон пвх

А бывает так, когда фирма предлагает заключить два отдельных документа — на изготовление и отдельно на монтаж.

Типовой вид договора и порядок его заключения выглядит следующим образом:

Указание сторон, выступающих в сделке заказчиком и исполнителем Исполнитель указывает полное наименование фирмы, и ее директора, а заказчик свои ФИО и паспортные данные или тоже наименование организации и ФИО руководителя Предметом договора выступает изготовление окон ПВХ, и исполнитель должен выполнить заказ по данным заказчика, в соответствии с параметрами, замерами, цветом, качеством (согласно приложению №1) Также, следует не забыть указать, что риски во время выполнения заказа, связанные со здоровьем, лежат на исполнителе.

Договор может быть расторгнут по инициативе, как исполнителя, так и заказчика, если одна из сторон неоднократно не придерживалась условий или нарушала условия сделки.

Для этого одна из сторон должна написать письменное уведомление о желании расторгнуть, и с момента получения такой бумаги договор считается недействительным.

По соглашению поставки окон исполнитель обязуется изготовить новые оконные конструкции, снять старые и установить новые с подоконниками и отливами, а заказчик обязуется принять окна и заплатить за них.

Иногда может быть оформлено два соглашения, один на поставку пластиковых окон, а другой на монтаж и демонтаж.

Скачать образец договора купли-продажи окон ПВХ.

Скачать бланк договора купли-продажи окон ПВХ.

Скачать образец договора купли-продажи окон ПВХ с установкой и монтажом.

Скачать бланк договора купли-продажи окон ПВХ с установкой и монтажом.

Скачать образец договора купли-продажи окон ПВХ между физическими лицами.

Скачать бланк договора купли-продажи окон ПВХ между физическими лицами.

Скачать образец договора купли-продажи окон ПВХ между ИП и физическим лицом.

Скачать бланк договора купли-продажи окон ПВХ между ИП и физическим лицом.

Подводные камни при купле-продаже окон ПВХ

Как правило, покупка пластиковых окон, а также их последующая установка не вызывает каких-либо серьезных проблем у потребителей.

Обязательно должны быть внесены сведения о стоимости услуги, а также сведения о дате исполнения соглашения.

В документе должны быть отражены сведения приобретаемого товара, его качественные характеристики.

Документ должен быть составлен в двух экземплярах, один из которых передается покупателю, а второй остается у продавца. Оба документа должны иметь подписи сторон.

Соглашение, которое грамотно составлено, позволит избежать конфликтных ситуаций, а также защитить свои права в судебной инстанции в случаях недобросовестного отношения продавца к своим обязательствам.

Любое соглашение о приобретении пластиковых окон должно содержать следующие положения:

  • Сведения о месте заключения соглашения, о дате его соглашения, а также сведения о сторонах;
  • Сведения о предмете соглашения.

Внимание

Заказчик обязан при подписании Договора проверить и утвердить места установки, конфигурацию конструкции, отраженные в Приложении №1. После подписания Договора и Приложения №1 претензий Заказчика по конфигурации и конструкции не принимаются.

5.4. Исполнитель несет ответственность только за выполненные работы.
В случае нарушения технологии устройства у Заказчика, Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика письменно в Приложении №2, ответственность за качество работ в этом случае Исполнитель не несет.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

5.1. Приемка окон Заказчиком по качеству осуществляется по месту установки: с оформлением акта выполненных работ.

5.2. При обнаружении дефектов в акте делается отметка об этом, и устанавливаются сроки для их устранения.

5.3. Устранение недостатков производится за счет Исполнителя.

6.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по своевременному исполнению Договора, он обязан уплатить последнему неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости Договора за каждый день просрочки.

6.3.

Бесплатная консультация, звоните прямо сейчас:

Источник: http://nasledstva-centr.ru/skachat-dogovor-postavki-okon-pvh/

Договор подряда на производство и установку пластиковых окон

договор поставки окон пвх
на производство и установку пластиковых окон

г.

«» 2016 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.

1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу: .

1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.

2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.

2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.

2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарный дней.

2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Ответственное хранение товара

2.2.2.

Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.

2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.

2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ. Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.

2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.

2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.

2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).

2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).

3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.

3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении 100% денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.

3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.

3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.

4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.

4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.

4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.

4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.

4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.

5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.

5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).

5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.

5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.

6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.

6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.

7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.

7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:

  • если Изделия были установлены не специалистами Исполнителя;
  • если неисправности Изделий вызваны механическими повреждениями, разборкой и другим посторонним вмешательством в конструкцию Изделия, эксплуатацией с нарушениями требований инструкции.

7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

7.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:

  • Индивидуальный проект Изделия – Техническое задание (при подписании Договора);
  • Приложение №1 к Договору на Изделия, комплектующие, выполнение работ и доставку (при подписании Договора);
  • Акт приема выполненных работ и другие Акты (в процессе исполнения Договора);
  • Дополнительное соглашение об изменении условий Договора, в случае его оформления;
  • Правила приемки Изделий и подготовки к монтажу.

7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.

10. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель _________________

Заказчик _________________

Источник: https://pravodoc.com/obrazcy-dokumentov/dogovory/podryad/dogovor-podryada-na-proizvodstvo-i-ustanovku-plastikovih-okon/

advant24.ru

Заказчика о появлении обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполненных работ и не зависят от Исполнителя, и до получения от него указаний приостановить проведение работ.

Появление вышеуказанных обстоятельств должно подтверждаться соответствующим актом и другими необходимыми в таких случаях документами; — произвести доставку Окон до места проведения работ своими силами и средствами.

— Исполнитель гарантирует уплату всех налогов, сборов, пошлин, связанных с выполнением условий настоящего договора. — уборка и вынос мусора, вынос демонтированных изделий, срезка монтажной пены после монтажа.

3. СТОИМОСТЬ ДОГОВОР. 3.1. Общая стоимость по настоящему договору составляет: ( ) рублей копеек, в том числе НДС-18% — ( ) рублей копеек.

3.2. Передача Товара осуществляется путем вручения их Покупателю, предъявившему оригинал настоящего договора, либо путем вручения Товара любому другому лицу, предъявившему Договор.

Договор на монтаж ПВХ окон

на монтаж ПВХ оконг.

«» 2019 г.Гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:1.1.

По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).1.2.

Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.1.3.

Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.1.4.

Источник: http://46registration.ru/dogovor-postavki-okon-pvh-bez-montazha-obrazec-45238/

Договор подряда на монтаж пластиковых окон

договор поставки окон пвх

Договор подряда на монтаж ПВХ окон, как и все подобные документы, имеет обязательные реквизиты. Среди них мы отмечаем:

  • общие условия составления договора;
  • предмет;
  • стоимость услуг;
  • права и обязанности каждой из указанных сторон.

Общие условия составления договора

Подрядчик берет на себя определенные, предусмотренные договором, обязательства, а именно – установить, изготовить изделия ПВХ. Вся работа выполняется материалами подрядчика, а также им лично. Материалы, которые используются в процессе деятельности, оплачиваются заказчиком. После того, как будет полностью оплачена работа исполнителя, то есть подрядчика, все права собственности на изделие переходят к заказчику. Это в строгом порядке оговаривается в документе.

Стоимость услуг

Стоимость услуг отдельно оговаривается в каждом случае и зависит от ряда факторов. Главное – это то, чтобы стороны согласились на указанную сумму. Заказчику выдается счет, куда входит оплата материалов в том числе. Также отдельно оплачивается доставка и установка ПВХ окон, если это прописано в самом договоре. Порядок оплаты оговаривается в индивидуальном порядке. Он может быть произведен как предварительно, так и после завершения работ.

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

Гражданин , паспорт (серия, номер, выдан) , проживающий по адресу , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. По настоящему Договору Исполнитель производит монтаж ПВХ окон, согласно оформленному Заказу (Приложение №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Заказчик обязуется своевременно подписать Приложение №1 к настоящему Договору, обеспечить Исполнителю надлежащие условия на объекте для выполнения данного Договора, принять и оплатить выполненные Исполнителем работы в соответствии с настоящим Договором.

1.3. Все пожелания Заказчика фиксируются в Приложении №1, устные договоренности не имеют силу Договора.

1.4. В случае желания Заказчика внести изменения после подписания им Приложения №1 к Договору, эти изменения фиксируются письменно в Приложении №2 и оплачиваются дополнительно.

З. ЦЕНА И СУММА ДОГОВОРА

3.1. Оплата производится по ценам, настоящего Договора и включает в себя стоимость ПВХ изделий и работ по монтажу в соответствии с Приложениями №1, №2.

3.2. Общая сумма договора составляет рублей.

3.3. Авансовый платеж составляет рублей.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. При подписании настоящего Договора, Заказчик оплачивает авансовый платеж.

4.2. После окончания работ по настоящему Договору Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся часть от общей суммы настоящего Договора, что составляет рублей.

4.3. Все расчеты между Исполнителем и Заказчиком по настоящему Договору производится в рублях на основании законодательства РФ.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

6.1. При форс-мажорных обстоятельствах (пожар, наводнение, землетрясение и другие стихийные бедствия, массовые беспорядки, забастовки, а также нормативные акты органов государственного управления и т.д.

), если они повлияли на выполнение сторонами обязательств, стороны ответственности не несут.

При этом сроки выполнения работ по настоящему Договору отодвигаются соразмерно времени действия вышеперечисленных обстоятельств непреодолимой силы, в случае если они влияли на своевременное выполнение Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Договора обеими сторонами.

7.2. Исполнитель гарантирует Заказчику выполнение работ по монтажу с надлежащим качеством сроком на месяцев.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. Имущественная ответственность сторон регулируется в соответствии с действующим законодательством РФ. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, решаются договорным путем. В случае если стороны не могу прийти к соглашению, то все споры решаются в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. Исполнитель оставляет за собой право на осуществление фотоконтроля за производством монтажных работ.

8.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, а второй у Заказчика.

8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только по взаимному согласованию сторон и оформляются в письменном виде.

8.5. Досрочное расторжение настоящего Договора производится только по взаимному согласию сторон, и оформляются в письменном виде.

8.6. Претензии по качеству монтажных работ Заказчик должен предъявить Исполнителю только в письменном виде.

8.7. С момента подписания настоящего Договора, устные договоренности теряют силу.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему - позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 653-60-72 доб. 987 (Москва)

+7 (812) 426-14-07 доб. 133 (Санкт-Петербург)

+8 (800) 500-27-29 доб. 652 (Регионы)

Это быстро и бесплатно!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Зачем нужна оценка имущества для наследства

Закрыть